Резолютивная часть решения от 2 августа 2022 г. по делу № А47-15945/2021

1161/2022-283626(2)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024

http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-15945/2021
г. Оренбург
02 августа 2022 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Лазебная Г.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Никитенко Е.А., рассмотрел в открытом судебном разбирательстве дело по исковому заявлению

Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука, ОГРН <***>, ИНН <***>, Оренбургская область, г.Бузулук,

к обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой», ОГРН <***>, ИНН <***>, Оренбургская область, г.Бузулук,

о взыскании 14542 руб. 76 коп. неустойки по муниципальному контракту № 08535000003200020850001 от 24.04.2020 за нарушение срока выполнения работ с 02.09.2020 по 15.09.2020.

Руководствуясь статьями 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» в пользу Управления градообразования и капитального строительства города Бузулука 11 426 руб. 45 коп. неустойки по муниципальному контракту № 08535000003200020850001 от 24.04.2020 за нарушение срока выполнения работ с 05.09.2020 по 15.09.2020. В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.


Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» в доход федерального бюджета 1 571 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать взыскателю по его ходатайству и налоговому органу в порядке, установленном статьями 319, 320 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий месяц со дня его принятия через Арбитражный суд Оренбургской области.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья Г.Н. Лазебная

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 12.01.2022 7:16:21

Кому выдана Лазебная Галина Николаевна