Резолютивная часть решения от 7 сентября 2022 г. по делу № А63-6739/2020

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-6739/2020
г. Ставрополь
06 сентября 2022 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Репиной А.Н., рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «Гермес-Строй», г. Ставрополь, ОГРН 1152651015440, ИНН 2635211022, к обществу с ограниченной ответственностью «Регион-С», г. Ставрополь, ОГРН 1132651024032, ИНН 2635823949,

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный морской университет им. Адмирала Ф.Ф. Ушакова»,

г. Новороссийск; общество с ограниченной ответственностью «Строй Заказчик», г. Батайск,

общество с ограниченной ответственностью «Взлет А», г. Краснодар, индивидуальный предприниматель Михнева Т.С., г. Ставрополь,

о взыскании с учетом произведенной оплаты по договору строительного подряда с субподрядчиком от 25.05.2018 № 1/29-С денежной суммы в размере 6 980 187 руб. 26 коп.; неустойки (пени) за период с 01.01.2019 по 05.11.2019 в размере 480 977 руб. 67 коп. за нарушение сроков выполнения работ по договору строительного подряда с субподрядчиком от 25.05.2018 № 1/29-С; расходов по уплате государственной пошлины.

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Регион-С», г. Ставрополь, ОГРН 1132651024032, ИНН 2635823949,

к обществу с ограниченной ответственностью «Гермес-Строй», г. Ставрополь, ОГРН 1152651015440, ИНН 2635211022,


о взыскании задолженности по договору строительного подряда от 25.05.2018 № 1/29-С в размере 11 184 206 руб. 81 коп., пени за период с 17.12.2019 по 12.11.2020 в сумме 526 030 руб. 53 коп.,

Руководствуясь статьями 110, 167, 168, 170-176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Ставропольского края

РЕШИЛ:

принять уточненные исковые требования.

В удовлетворении ходатайств ООО «Регион-С» об отложении слушания дела, истребовании у ФГБОУ ВО «Государственный морской университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова» сведений о дате нанесения аппликации на фасад здания, назначении повторной экспертизы, фальсификации доказательств отказать.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Гермес-Строй», г. Ставрополь, удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Регион-С», г. Ставрополь, ОГРН 1132651024032, ИНН 2635823949, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Гермес-Строй», г. Ставрополь, ОГРН 1152651015440, ИНН 2635211022, с учетом произведенной оплаты по договору строительного подряда с субподрядчиком от 25.05.2018 № 1/29-С денежную сумму в размере 6 980 187 руб. 20 коп.; неустойку (пени) в размере 842 020 руб. 68 коп. за нарушение сроков выполнения работ по договору строительного подряда с субподрядчиком от 25.05.2018 № 1/29-С за период с 01.01.2019 по 05.11.2019, в возмещение расходов по оплате государственной пошлины 62 111 руб., в возмещение расходов по оплате судебной экспертизы 5 000 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

В удовлетворении встречных исковых требований ООО «Регион-С», г. Ставрополь, отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Регион-С», г. Ставрополь, ОГРН 1132651024032, ИНН 2635823949, в доход федерального бюджета 81551 руб. государственной пошлины.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Гермес-Строй», г. Ставрополь, ОГРН 1152651015440, ИНН 2635211022, справку на возврат государственной пошлины 11 914 руб.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его


принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья М.Н.Кузьмина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.11.2021 7:29:16

Кому выдана Кузьмина Маргарита Николаевна