Резолютивная часть решения от 24 августа 2023 г. по делу № А09-4406/2023

256/2023-93551(2)

Арбитражный суд Брянской области

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

решения по делу

№ А09-4406/2023
город Брянск
24 августа 2023 года
Арбитражный суд Брянской области в составе судьи Мишакина В.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з ФИО1,

рассмотрев исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Строительные материалы», г.Брянск Брянской области, ИНН <***>, ОГРН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Стройгарант», г.Москва, ИНН <***>, ОГРН <***>,

о взыскании 438 592, 35 руб. (с учетом уменьшения),

при участии:

от истца: ФИО2 – представитель (доверенность от 19.04.2023 № 1); от ответчика: ФИО3 – представитель (доверенность от 20.03.2023 № 1).

Руководствуясь ст.ст.167-170, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Строительные материалы» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Стройгарант» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительные материалы» неустойку за просрочку исполнения обязательств по договору от 27.01.2014 № 30-2014 за период с 02.02.2022 по 30.03.2022 и с 01.10.2022 по 31.05.2023 в размере 175 436, 91 руб. (с учетом уменьшения размера неустойки по указанному периоду в соответствии со ст. 333 ГК РФ), а также 11 772 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части заявления отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительные материалы» из федерального бюджета Российской Федерации 4 979 руб. государственной пошлины, излишне уплаченной платежным поручением от 12.04.2023 № 755.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня принятия и может быть обжаловано в течение указанного срока в Двадцатый арбитражный апелляционный суд, г.Тула.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Брянской области.

В соответствии с абз.1 ч.1 ст.177 АПК РФ решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, и другим заинтересованным лицам посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку (абз.2 ч.1 ст.177 АПК РФ).

Судья Мишакин В.А.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.03.2023 8:23:00

Кому выдана Мишакин Василий Алексеевич