Резолютивная часть решения от 18 мая 2021 г. по делу № А42-9352/2020

Арбитражный суд Мурманской области (АС Мурманской области) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



6_1848825

Арбитражный суд Мурманской области

улица Книповича, дом 20, город Мурманск, 183038, www.murmansk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Мурманск

Дело № А42-9352/2020 «19» мая 2021 года

Руководствуясь статьями 104, 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Мурманской области

решил:


первоначальный иск удовлетворить частично.

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстройнорд» в пользу муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» неустойку в размере 837 919 руб. 01 коп., в том числе

214 047 руб. 93 коп. - пени; 623 871 руб. 08 коп. - штраф.

В остальной части в удовлетворении первоначального иска требований отказать.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ремстройнорд» пени в размере 631 807 руб. 63 коп.

В остальной части в удовлетворении встречных исковых требований отказать.

В результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстройнорд» в пользу муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» неустойку в размере

206 111 руб. 38 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстройнорд» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 18 844 руб.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Ремстройнорд» судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 13 733 руб.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в арбитражный суд апелляционной инстанции.

Кассационная жалоба может быть подана в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения.

Судья Н.Н. Ярец

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 10.08.2020 14:33:25

Кому выдана Ярец Наталья Николаевна



Суд:

АС Мурманской области (подробнее)

Истцы:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАТО АЛЕКСАНДРОВСК" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Ремстройнорд" (подробнее)

Судьи дела:

Ярец Н.Н. (судья) (подробнее)