СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 27 июля 2020 г. по делу № А40-82132/2020

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

67_26108959

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40- 82132/20-67-634
24 июля 2020 года
г. Москва

Арбитражный суд в составе:

Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола секретарём с/з Хохловым Э.А., рассмотрев в судебном заседании в зале 10011

дело по исковому заявлению Федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление № 7" (125212, город Москва, улица Адмирала Макарова, 6, 1, ОГРН: 1023601583543, Дата присвоения ОГРН: 23.12.2002, ИНН: 3665024208, КПП: 774301001)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ" (119517, город Москва, улица Матвеевская, дом 36, корпус 1, пом II комната 2, ОГРН: 5077746690467, Дата присвоения ОГРН: 20.04.2007, ИНН: 7729573348, КПП: 772901001)

о взыскании 6 782 358,18 руб.

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ" к ФГУП "ГВСУ № 7"

о взыскании задолженности по Договору в размере 931 458,63 руб., неустойки за период с 21.12.2019 по 08.06.2020 в размере 31 584,18 руб., а так же за период с 09.06.2020 по дату фактической оплаты задолженности.

при участии: от истца: Свищев А.В. по дов. от 09.01.2020; диплом; от ответчика: Дедов А.Г. по дов. от 22.03.2018; диплом;

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Первоначальное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ" в пользу Федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно- строительное управление № 7" неустойку по договору от 16.04.2019 № 1819187375962554164000000/28/ГВСУ-7/19 за период с 15.08.2019 по 25.05.2020 в размере 960 652 (девятьсот шестьдесят тысяч шестьсот пятьдесят два) руб. 10 коп.

В удовлетворении остальной части первоначальных исковых требований отказать.

Встречное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление № 7" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ" задолженность по договору от 16.04.2019 № 1819187375962554164000000/28/ГВСУ-7/19 в размере 931 458 (девятьсот тридцать одна тысяча четыреста пятьдесят восемь) руб. 63 коп., неустойку за период с 21.12.2019 по 25.05.2020, в размере 29 193 (двадцать девять тысяч сто девяносто три) руб. 47 коп.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Произвести зачет встречных однородных требований в порядке ст. 410 ГК РФ, в результате которого денежные обязательства сторон друг перед другом по делу № А40- 82132/20-67-634 отсутствуют.

Возвратить Федеральному государственному унитарному предприятию "Главное военно-строительное управление № 7" из федерального бюджета госпошлину в размере 8 473 (восемь тысяч четыреста семьдесят три) руб. 00 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ" в пользу Федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно- строительное управление № 7" расходы по уплате госпошлины в размере 17 718 (семнадцать тысяч семьсот восемнадцать) руб. 40 коп.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия "Главное военно-строительное управление № 7" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ПЕРВЫЙ ДОМ" расходы по уплате госпошлины в размере 22 205 (двадцать две тысячи двести пять) руб. 74 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.Г. Джиоев