Резолютивная часть решения от 10 февраля 2023 г. по делу № А40-158200/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40- 158200/22-67-1267
10 февраля 2023 года
г. Москва
Арбитражный суд в составе:

Судья В.Г. Джиоев (единолично) при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании в зале 5072

дело по исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ РЕМОНТА" (141801, Московская область, Дмитров город, Профессиональная <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 14.07.2020, ИНН: <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью "ВОСЬМОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (127238, <...>, эт 4 пом x ком 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 07.06.2018, ИНН: <***>)

о:

1) Признании недействительной одностороннюю сделку Ответчика о расторжении Договора субподряда № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г.;

2) Признании недействительной одностороннюю сделку Ответчика о расторжении Договора субподряда № СП/2021/ПМН/Окна от 06.08.2021 г.;

3) Расторжении Договора субподряда № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г. на выполненном объеме работ;

4) Расторжении Договора субподряда № СП/2021/ПМН/Окна от 06.08.2021 г. на выполненном объеме работ;

5) Определении задолженности Ответчика по выполненным Истцом в соответствии с Договором субподряда № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г., работам в размере 4 460 954 руб. 52 коп.;

6) Определении размера неотработанного аванса в соответствии с Договором субподряда № СП/2021/ПМН/Окна от 06.08.2021 г. в размере 273 360 руб. 00 коп.;

7) С учетом пунктов 5 и 6 взыскании с Ответчика в пользу Истца денежных средств в размере 4 187 594 руб. 52 коп.;

8) Взыскании неосновательного обогащения в размере 2 576 797 руб. 86 коп.; 9) Взыскании неосновательного обогащения в размере 282 760 руб. 00 коп.;

10) Взыскании неустойки

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью "ВОСЬМОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" к Обществу с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ РЕМОНТА" о взыскании:


1) По Договору № СП/2021/ПМН/Окна от 06.08.2021 г. неотработанного аванса в размере 480 000 руб. 00 коп.;

2) По Договору № СП/2021-ПМН/Окна от 06.08.2021 г. неустойки за период с 16.10.2021 г. по 10.01.2022 г. в размере 696 063 руб. 48 коп.;

3) По Договору № СП/2021-ПМН/Окна от 06.08.2021 г. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 17.01.2022 г. по 31.03.2022 г. в размере 13 295 руб. 34 коп.;

4) По Договору № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г. неотработанного аванса в размере 8 047 170 руб. 33 коп.;

5) По Договору № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г. неустойки за период с 16.09.2021 г. по 10.01.2022 г. в размере 3 469 227 руб. 75 коп.;

6) По Договору № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 17.01.2022 г. по 31.03.2022 г. в размере 222 895 руб. 60 коп.;

7) По Договору № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г. штрафа в размере 600 000 руб. 00 коп.

Третьи лица:

- Автономная некоммерческая организация "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" (105005, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Плетешковский пер., д. 22, помещ. 20, этаж 3, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 12.02.2021, ИНН: <***>);

- Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ" (121087, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филевский парк, Барклая <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 20.01.2021, ИНН: <***>).

при участии: от истца: ФИО2, дов. От 21.04.2022г., пред. паспорт, диплом о вюо

от ответчика: ФИО3, дов. № 78 от 07.09.2022г., пред. паспорт, диплом о вюо, ФИО4, дов. от 16.12.2022г., ФИО5,дов. от 16.12.2022г.,

третьих лиц:

от Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ" – ФИО6, дов. от 02.02.2023

от Автономной некоммерческой организации "РАЗВИТИЕ ГОРОДСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ" – неявка, извещено

Эксперт: ФИО7, пред. паспорт

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении ходатайства Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ" об отложении судебного заседания отказать.

В удовлетворении ходатайства Общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙМОНТАЖ" о назначении дополнительной судебной экспертизы отказать.

В удовлетворении ходатайства Общества с ограниченной ответственностью "ВОСЬМОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" о назначении повторной судебной экспертизы отказать.

В удовлетворении первоначального искового заявления отказать. Встречное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "ИМПЕРИЯ РЕМОНТА" (ИНН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ВОСЬМОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" (ИНН: <***>) сумму неотработанного аванса по Договору № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г. в размере


2 559 273 (два миллиона пятьсот пятьдесят девять тысяч двести семьдесят три) руб. 98 коп., неустойку по Договору № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г. за период с 16.09.2021 г. по 31.12.2021 г. в размере 5 398 499 (пять миллионов триста девяносто восемь тысяч четыреста девяносто девять) руб. 93 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами по Договору № СП/2021/ПМН/Фасад от 07.07.2021 г. за период с 17.01.2022 г. по 31.03.2022 г. в размере 70 888 (семьдесят тысяч восемьсот восемьдесят восемь) руб. 38 коп., расходы на оплату судебной экспертизы в размере 176 170 (сто семьдесят шесть тысяч сто семьдесят) руб. 00 коп., а так же расходы по уплате госпошлины в размере 53 792 (пятьдесят три тысячи семьсот девяносто два) руб. 65 коп.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья В.Г. Джиоев