СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 26 сентября 2019 г. по делу № А59-3638/2019

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

22_913338

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000 тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-3638/2019
г. Южно-Сахалинск
26 сентября 2019 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью строительной дизайнерской компании «Малер» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) к муниципальному автономному учреждению Анивское «Благоустройство» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о взыскании 997 851 рубля 25 копеек договорной неустойки,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 и 176 АПК РФ,

решил:

исковые требования удовлетворить в части.

Взыскать с муниципального автономного учреждения Анивское «Благоустройство» в пользу общества с ограниченной ответственностью строительной дизайнерской компании «Малер» 996 687 рублей 46 копеек договорной неустойки, 22 930 рублей 23 копейки в возмещение расходов, понесенных на уплату государственной пошлины, всего 1 019 617 рублей 69 копеек.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья М.В. Зуев