Решение от 20 августа 2025 г. по делу № А60-21886/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620000, <...> стр. 1,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело №А60-21886/2025
21 августа 2025 года
г. Екатеринбург


Резолютивная часть решения объявлена 14 августа 2025 года

Полный текст решения изготовлен 21 августа 2025 года.

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи О.В. Зайчиковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания К.С. Белых, рассмотрел в судебном заседании дело

по иску акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (ИНН 6658139683, ОГРН 1026602312770)

к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая жилищная компания «Территория – Север» (ИНН 6658213898, ОГРН 1056602815642)

при участии в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4

о понуждении обеспечить беспрепятственный доступ для проведения работ по технологическому присоединению заявителей к электрической сети,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО5 – представитель по доверенности № 119/5-7 от 01.01.2025, паспорт, диплом;

от ответчика (посредством участия в судебном заседании с использованием системы веб-конференции информационной системы "Картотека арбитражных дел" (онлайн-заседания)): ФИО6 – представитель по доверенности от 20.12.2024, паспорт, диплом;

от третьих лиц: не явились, извещены.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда. Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду, ходатайств не заявлено.

Акционерное общество «Екатеринбургская электросетевая компания» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью Управляющая жилищная компания «Территория – Север» об обязании обеспечить беспрепятственный допуск в щит 0,4 кВ паркинга жилого дома по ул. Ирбитская, 13, для проведения работ по установке в щите в месте присоединения отходящей ЛЭП 0,4 кВ к энегропринимающему устройству заявителей средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазных прямого включения (0,4 кВ и ниже) в рамках договоров об осуществлении технологического присоединения № 57958 от 04.10.2023, № 58292 от 04.10.2023, № 58557 от 08.11.2023, № 58797 от 08.12.2023.

В случае неисполнения судебного решения в установленный срок истец просит взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения судебного решения.

Определением суда от 25.04.2025 исковое заявление принято, назначено предварительное судебное заседание на 28.05.2025.

От ответчика 27.05.2025 поступили возражения на исковое заявление. Возражения приобщены к материалам дела (ст. 131 АПК РФ).

Истец в предварительном судебном заседании исковые требования поддержал, а также поддержал ходатайство, заявленное в исковом заявлении, о привлечении в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования: ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4.

Суд, рассмотрев ходатайство истца о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4, счел его подлежащим удовлетворению (ст. 51 АПК РФ).

Определением суда от 11.06.2025 назначено судебное разбирательство дела на 18.07.2025, к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО1, ФИО2, ФИО3, ФИО4.

От истца 18.06.2025 поступило возражение на отзыв ответчика. Возражение на отзыв ответчика приобщено к материалам дела (ст. 75 АПК РФ).

От ответчика в судебном заседании поступило ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, ООО «ДИЗАЙНСТРОЙ» (ИНН <***>), акционерного общества «КОРПОРАЦИЯ «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС» (ИНН <***>).

Рассмотрев ходатайство ответчика о привлечении к участию в деле третьих лиц, суд не находит оснований для его удовлетворения в силу следующего.

По смыслу части 1 статьи 51 АПК РФ третье лицо без самостоятельных требований - это предполагаемый участник материально-правового отношения, связанного по объекту и составу с тем, которое является предметом разбирательства в арбитражном суде.

Основанием для вступления (привлечения) в дело третьего лица является возможность предъявления иска к третьему лицу или возникновения права на иск у третьего лица, обусловленная взаимосвязанностью основного спорного правоотношения между стороной и третьим лицом. Целью участия третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования, является предотвращение неблагоприятных для него последствий. Вместе с тем, обоснование наличия указанных обстоятельств заявителем приведено не было.

Согласно разъяснениям п. 33 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2021 N 46 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции" указание истцом (ответчиком) в исковом заявлении на третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, наличие в распоряжении лица доказательств по делу сами по себе не являются основанием для привлечения лица к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. При разрешении вопроса о необходимости привлечения такого лица к участию в деле арбитражный суд устанавливает, каким образом судебный акт, который может быть принят по данному делу, повлияет на права или обязанности такого лица по отношению к одной из сторон спора. Установив, что судебный акт, который может быть принят по данному делу, не повлияет на права или обязанности такого лица по отношению к одной из сторон спора, арбитражный суд на основании части 3 статьи 51 АПК РФ выносит определение об отказе в привлечении (вступлении) данного лица к участию в деле.

При таких обстоятельствах, исходя из предмета спора, оснований заявленных требований, суд не установил возможности влияния решения по настоящему делу на права и обязанности Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, ООО «ДИЗАЙНСТРОЙ», акционерного общества «КОРПОРАЦИЯ «АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС», о привлечении которых ходатайствует ответчик, по отношению к одной из сторон в спорном материальном правоотношении.

Определением суда от 18.07.2025 судебное разбирательство отложено на 14.08.2025.

От истца 18.07.2025 поступило ходатайство о приобщении к материалам дела дополнительных документов. Ходатайство судом рассмотрено и удовлетворено, документы приобщены к материалам дела в порядке ст. 75 АПК РФ.

От третьих лиц ФИО1, ФИО2, ФИО4 22.07.2025 поступили отзывы на исковое заявление.

От третьего лица ФИО3 13.08.2025 поступил отзыв на исковое заявление.

От ответчика 14.08.2025 поступила дополнительная позиция по делу.

Поступившие документы приобщены к материалам дела (ст. 75 АПК РФ).

От ФИО7 22.07.2025 поступил отзыв на исковое заявление. Отзыв не приобщен к материалам дела и подлежит возврату, поскольку представлен не лицом, участвующим в деле, о чем вынесено отдельное определение.

Рассмотрев материалы дела, суд

УСТАНОВИЛ:

Как следует из материалов дела, в обоснование исковых требований истец ссылается на то, что АО «ЕЭСК» является сетевой организацией, осуществляющей деятельность по технологическому присоединению объектов к электрическим сетям и передаче электрической энергии.

В абз. 1 ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (далее - Закон об электроэнергетике) установлено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Согласно абз. 3 ч. 1 ст. 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила № 861), которыми установлены в частности порядок и процедура технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации, существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, требования к выдаче технических условий, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения.

Действие Правил № 861 распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Пунктом 3 Правил № 861 установлено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил№ 861, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 6 указанных Правил № 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные данными Правилами.

04.10.2023 между АО «ЕЭСК» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 57958.

04.10.2023 между АО «ЕЭСК» и ФИО2 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 58292.

08.11.2023 между АО «ЕЭСК» и ФИО3 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 58557.

08.12.2023 между АО «ЕЭСК» и ФИО4 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 58797.

Согласно техническим условиям, являющимся неотъемлемой частью договора технологическое присоединение, технологическое присоединение осуществляется в целях электроснабжения объектов заявителей: машиномест по адресу: <...> (далее – Объекты). Электроснабжение Объектов осуществляется от щита 0,4 кВ паркинга жилого дома по ул. Ирбитская, 13, находящимся на балансе и в эксплуатации ООО УЖК «Территория-Север» (Ответчик) путем установки в щите в месте присоединения отходящей ЛЭП 0,4 кВ к энегропринимающему устройству заявителя средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазных прямого включения (0,4 кВ и ниже).

Истец письмом от 30.01.2025 № ЕЭСК/108/98 обратился в адрес ответчика с просьбой допустить представителя подрядной организации истца в электрощитовую дома по адресу: <...>.

Письмом от 20.02.2025 № 03-09/104 ответчик отказал в предоставлении доступа по причине отнесения вопросов реконструкции, предоставления отдельных частей общего имущества жилого дома в пользования третьим лицам к компетенции общего собрания.

Ссылаясь на то, что недопуск для осуществления действий по установке измерительных комплексов препятствует истцу исполнить свои обязательства перед заявителями по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению, истец обратился в суд с настоящим иском.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения лиц, участвующих в деле, оценив представленные доказательства в соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ, суд считает заявленные требования не подлежащими удовлетворению.

Как указал истец, паркинг жилого дома по ул. Ирбитская, 13, находится на балансе и в эксплуатации ООО УЖК «Территория-Север».

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

В соответствии с пунктом 4 вышеуказанной статьи владелец энергопринимающего устройства или объекта электроэнергетики, ранее технологически присоединенных в надлежащем порядке, по согласованию с сетевой организацией вправе присоединить к своим сетям иного владельца объекта электроэнергетики (иного потребителя) при условии соблюдения выданных ранее технических условий.

Сетевая организация или иной владелец объектов электросетевого хозяйства, к которым в надлежащем порядке технологически присоединены энергопринимающие устройства или объекты электроэнергетики, не вправе препятствовать передаче электрической энергии на указанные устройства или объекты и (или) от указанных устройств или объектов, в том числе заключению в отношении указанных устройств или объектов договоров купли-продажи электрической энергии, договоров энергоснабжения, договоров оказания услуг по передаче электрической энергии, и по требованию собственника или иного законного владельца энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязаны предоставить или составить документы, подтверждающие технологическое присоединение и (или) разграничение балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства и энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики и ответственности сторон за нарушение правил эксплуатации объектов электросетевого хозяйства.

Порядок осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств и процедура технологического присоединения детально регламентированы Правилами № 861.

В соответствии с Правилами № 861, сетевые организации - организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

Согласно п. 2 (1), Правил 861, Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям сетевой организации осуществляется не ранее технологического присоединения систем электроснабжения, входящих в состав общего имущества, соответствующего многоквартирного дома.

В соответствии с абз. 1 п. 8(4) Правил № 861 в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных объектах капитального строительства, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой присоединен соответствующий многоквартирный дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого помещения или лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и имеющим право распоряжения нежилым помещением.

Согласно пп. «ж» п. 10 Правил № 861 в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в абз. 1 п. 8(4) настоящих Правил, к заявке прилагается копия документа, подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания собственников помещений многоквартирного дома на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание или его обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации).

Исходя из содержания положений п. 8(4) и пп. «ж» п. 10 Правил № 861, предоставление заявителем документов, предусмотренных пп. «ж» п. 10 Правил № 861, является обязательным при подаче заявки на увеличение максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, за исключением случая, если для соответствующего нежилого помещения проектом на многоквартирный дом (объект капитального строительства) не предусмотрено индивидуальное вводно-распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации.

В соответствии с пп. а п. 35 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, потребитель не вправе использовать бытовые машины (приборы, оборудование), мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей.

В соответствии с положениями пункта 2 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, к нежилым помещениям в многоквартирных домах приравниваются части многоквартирных домов, предназначенные для размещения транспортных средств (машино-места, подземные гаражи и автостоянки, предусмотренные проектной документацией).

В силу ст. 290 ГК РФ собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры.

Из содержания ст. 246, 247 ГК РФ следует, что распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, владение и пользование им, осуществляется по соглашению всех ее участников.

В соответствии с частью 2, 4 статьи 36 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме владеют, пользуются и в установленных настоящим Кодексом и гражданским законодательством пределах распоряжаются общим имуществом в многоквартирном доме.

По решению собственников помещений в многоквартирном доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц.

Порядок использования объектов общего имущества многоквартирного дома определен главой 6 ЖК РФ, где указано, что принятие решений о пользовании общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме иными лицами относится к компетенции общего собрания собственников помещений в качестве органа управления многоквартирным домом и допускается при условии, что принятие такого решения не нарушает права и законные интересы граждан и юридических лиц (часть 3 статьи 36, пункт 3 части 2 статьи 44 ЖК РФ).

Согласно пункту 7 Правил № 491 в состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводнораспределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.

Статьей 65 АПК РФ установлено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Возражая по исковым требованиям, ответчик указывает на то, что проектной документацией размещение зарядной станции для зарядки электрокаров в помещении многоуровневого паркинга не предусмотрено.

Отдельные вводно-распределительные устройства (ВРУ) для каждого машино-места в паркинге не предусмотрены, а имеется ВРУ для паркинга, которое является общим имуществом собственников. Для увеличения объема мощности необходимо переоборудование существующего ВРУ, а для этого необходимо согласие собственников или управляющей организации.

Для паркинга в многоквартирном доме, расположенном по адресу: <...>, не предусмотрены индивидуальные ВРУ с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации, то есть машино-места не являются самостоятельным объектом технологического присоединения к электрическим сетям. Согласно проектной документации, мощность, выделенная на паркинг указанного МКД, имеет ограничения.

Паркинг, в котором расположены машино-места, является частью многоквартирного дома, нежилым помещением, общим имуществом собственников машино-мест.

Таким образом, к заявке об осуществлении технологического присоединения должно быть приложено согласие управляющей организации или согласие общего собрания собственников. Данных документов к заявкам приложено не было.

Изменение мощности жилого/встроенного нежилого помещения, находящегося в многоквартирном доме, изменение схемы внешнего электроснабжения или изменение точки присоединения, поскольку такие изменения затрагивают общее имущество данного дома, определяются с учетом особенности правового режима общего имущества жилого дома, установленного гражданским и жилищным законодательством.

Кроме того, в многоквартирном доме, расположенному по адресу: <...>, проводилось общее собрание собственников, где, в том числе, собственниками не принято решение (не набран необходимый кворум) по следующему вопросу (Протокол от 10.12.2024) - Вопрос 15: На основании письменного заявления собственников машино-мест № 52, 63, 64, 69, 140, 141, 138 принятие решения о предоставлении собственниками помещений в многоквартирном доме № 13 по ул. Ирбитская г. Екатеринбурга согласия указанным собственникам помещений (машино-мест) в подземном паркинге многоквартирного дома № 13 по ул. Ирбитская г. Екатеринбурга на установку и подключение электрической розетки в пределах машино-места для собственных нужд с обязательной установкой индивидуального прибора учета электроэнергии. Собственник машино-места самостоятельно несет все расходы, связанные с подключением электрической розетки, а также оплачивает фактически потребленную электроэнергию в соответствии с показаниями индивидуального прибора учета.

Подпунктом «ж» пункта 10 Правил № 861 императивно установлено, что в случае организации присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства (вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита), установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее здание, требуется получение согласия организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего собрания собственников помещений МКД.

Вместе с тем, собственники помещений МКД не наделяли ООО УЖК «Территория-Север» соответствующими полномочиями, оговоренными в подпункте «ж» пункта 10 Правил № 861, согласие общего собрания по указанному выше вопросу не принято. Доказательств обратного истцом не представлено. Проектом МКД не предусмотрены индивидуальные ВРУ с непосредственным присоединением к питающей линии сетевой организации. Собственники не давали согласия на увеличение максимальной мощности в отношении энергопринимающих устройств и не принимали решение о наделении ООО УЖК «Территория-Север» такими полномочиями.

Учитывая изложенное, оценив в совокупности представленные в материалы дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, суд пришел к выводу о том, что истцом не доказан факт чинения ему препятствий ответчиком посредством совершения каких-либо умышленных противоправных действий, в том числе действий по препятствованию в доступе к объектам электросетевого хозяйства, препятствий в технологическом присоединении.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд не усматривает оснований для удовлетворения заявленных требований.

Истцом также заявлено требование о взыскании судебной неустойки за неисполнение судебного акта. Требования истца о взыскании судебной неустойки не подлежат удовлетворению, так как являются производными от основного требования, в удовлетворении которого судом отказано.

В соответствии с ч. 1 ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку истцу в иске отказано, то расходы, понесенные им при подаче иска, относятся на него в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. В удовлетворении исковых требований отказать.

2. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» https://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда https://17aas.arbitr.ru.

Судья О.В. Зайчикова