Резолютивная часть решения от 17 декабря 2020 г. по делу № А64-3919/2020

1010/2020-77910(2)

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, г. Тамбов, ул. Пензенская, д. 67/12 http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

Резолютивная часть

Дело № А64-3919/2020
17 декабря 2020г.
г. Тамбов


Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Хорошун Е.А.,

при ведении протокола судебного заседания без использования средств аудиозаписи помощником судьи Уколовой Л.В. (до перерыва), секретарем судебного заседания ФИО1 (после перерыва),

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области, г.Тамбов

к ООО «Первая строительная компания», <...> (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о расторжении контракта и взыскании 880629 руб. 75 коп. (с учетом уточнений) при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО2, представитель по доверенности от 09.01.2020г. (до перерыва); от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом (до перерыва)

Руководствуясь статьями 102, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1.Расторгнуть государственный контракт от 25.12.2018г. № 0164200003018003165_344701 на долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома для предоставления жилых помещений (квартир), общей площадью жилого помещения не менее 29 м2 и не более 33 м2, для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2.Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Первая строительная компания» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку по государственному контракту от 25.12.2018г. № 0164200003018003165_344701 на долевое участие в строительстве многоквартирного жилого дома для предоставления жилых помещений (квартир), общей площадью жилого помещения не менее 29 м2 и не более 33 м2, для лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере 109413 руб. 43 коп.

В удовлетворении остальной части требований о взыскании неустойки отказать.

3.Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Первая строительная компания» (<...>, ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 10282 руб.

4.Истцу и налоговому органу выдать исполнительные листы после вступления

17 декабря 2020 года

решения суда в законную силу.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тамбовской области.

Судья Е.А. Хорошун Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 14.11.2019 9:17:16

Кому выдана Хорошун Елена Александровна