Решение от 27 ноября 2018 г. по делу № А51-19977/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПРИМОРСКОГО КРАЯ

690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 54

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А51-19977/2018
г. Владивосток
27 ноября 2018 года
Резолютивная часть решения объявлена 20 ноября 2018 года.

Полный текст решения изготовлен 27 ноября 2018 года.

Арбитражный суд Приморского края в составе судьи Л.В. Зайцевой, при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СИБЭНЕРГОРЕМОНТ» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации: 18.04.2017)

к обществу с ограниченной ответственностью «Востокстройэнергоремонт» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата государственной регистрации: 31.10.2013)

о признании договора № 22-17-суб от 05.07.2017 и дополнительного соглашения № 1 от 31.10.2017 недействительными в части

при участии: стороны не явились, извещены

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «Сибэнергоремонт» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд Приморского края с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Востокстройэнергоремонт» (далее – ответчик) о признании пункта 3.1 договора субподряда, которым определен срок выполнения работ с 07.07.2017 по 26.08.2017 недействительным, признании недействительным договора субподряда в редакции Дополнительного соглашения №1 от 31.10.2017 по строке Локального сметного расчета в размере 1 706 931 рублей 76 копеек, об обязании ответчика считать сроками выполнения работ по договору субподряда с 07.07.2017 по 22.10.2017.

Стороны, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание своих представителей не направили, возражений относительно перехода к судебному разбирательству не представили, в связи с чем, предварительное судебное заседание проведено в порядке части 1 статьи 136 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) в их отсутствие.

При отсутствии возражений сторон суд в порядке части 4 статьи 137, части 3 статьи 156 АПК РФ завершил предварительное судебное заседание и перешел к судебному разбирательству в арбитражном суде первой инстанции.

С учетом последних заявлений истцом уточнений, поступивших в суд 07.11.2018 истец просит признать недействительными пункт 3.1 Договора субподряда № 22-17-суб от 05.07.2017, которым определен сторонами срок выполнения работ с 07.07.2017 по 26.08.2017 и Дополнительное соглашение №1 от 31.10.2017 к Договору субподряда № 22-17-суб от 05.07.217 по разделу 5 «Командировочные расходы» в размере 1 706 931 рублей 76 копеек.

Уточнения исковых требований приняты судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Истцом также заявлено ходатайство об истребовании доказательств в порядке части 4 статьи 66 АПК РФ, а именно: истребовать у ПАО «Камчатскэнерго» акты приемки выполненных работ за июль, август, сентябрь и октябрь 2017 года.

Кроме того, в указанном ходатайстве заявленное ранее при подаче иска ходатайство об объединении дел № А51-19977/2018 и № А51-14738/2018 в одно производство истец не поддержал.

Судом ходатайство истца об истребовании доказательств рассмотрено и в силу статьи 66 АПК РФ отклонено, поскольку заявленные истцом доказательства касаются исполнения иного договора, спор по которому не рассматривается по настоящему делу, а имеющихся в материалах дела доказательств достаточно для вынесения законного и обоснованного решения, в связи с чем правовые основания для удовлетворения ходатайства отсутствуют.

В соответствии со статьей 156 АПК РФ дело рассмотрено в отсутствие сторон.

По существу спора в обоснование исковых требований истец указал на следующие обстоятельства. По договору субподряда № 22-17суб от 05.07.2017 (в редакции дополнительного соглашения № 1 от 31.10.2017) истец выполнил с июля по октябрь 2017 предусмотренные договором работы на сумму 10 082 878 рублей 94 копеек. Срок выполнения работ согласно пункту 3.1 составляют период с 07.07.2017 по 26.08.2017. Командировочные расходы возмещены ответчиком по 26.08.2017 по платежному поручению № 308 от 23.11.2017 в сумме 1 906 663 рублей 77 копеек. Работы к установленному сроку (26.08.2017) по независящим от ООО «СИБЭНЕРГОРЕМОНТ» причинам не были окончены и работники подрядной организации находились на объекте ремонта с 07.07.2017 по 22.10.2017 постоянно, без выезда с объекта, что подтверждается договорами найма жилых помещений, командировочными удостоверениями с отметками заказчика о времени нахождения на объекте ремонта, авиабилетами. В мае месяце 2018 ему стало известно, что по причине отказа от исполнения договора со стороны подрядной организации ОАО «Сибэнергоремонт» и необходимостью согласования внеплановой закупки на заключение нового договора с ООО «Востокстройэнергоремонт» ПАО «РусГидро» принято решение об изменении сроков проведения капитальных ремонтов турбины ст. № 2 и генератора ст. № 2 станции ТЭЦ-2 Камчатских ТЭЦ с 07.07.2017 по 20.09.2017 вместо ранее согласованного срока с 07.07.2017 по 26.08.2017. На основании указанного решения 20.09.2017 заказчик ПАО «Камчатскэнерго» заключило с ответчиком ООО «Востокстройэнергоремонт» дополнительное соглашение № 1 к договору подряда работы № 47-17 от 07.07.2017 на капитальный ремонт паротурбинной установки ПТ-80/100-130 ЛМЗ ст. № 2 станции ТЭЦ-2 филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ о продлении сроков выполнения работ. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами с 07.07.2017 по 20.09.2017. Как указал истец, ответчик скрыл от него указанные обстоятельства. 31.05.2018 истцом на электронную почту ответчика направлены сканы документов, подтверждающие издержки ООО «Сибэнергоремонт» по командировочным расходам по объекту ремонта и счет на оплату. 06.06.2018 истцом направлено ответчику Дополнительное соглашение № 2 от 31 мая 2018 с измененной сметой, предусматривающее продление сроков выполнения работ, изменение цены Договора, изменение размера командировочных расходов до суммы 3 014 800,91 руб. в связи с более длительным пребыванием работников на объекте ремонта и выполнения ими работ по октябрь 2017 года. Также в адрес ответчика 06.06.2018 направлено письмо с просьбой подписать Дополнительное соглашение № 2, смету, а также оплатить в 7-дневный срок с даты получения требования, задолженность по командировочным расходам. Однако ответчиком указанные обращения оставлены без внимания.

Ответчик исковые требования оспорил по доводам, изложенным в отзыве, указав, что дополнительным соглашением №1 от 31.10.2017 к Договору субподряда, стороны изменили стоимость выполняемых работ в сторону уменьшения, в связи с чем стоимость выполняемых работ составила 10 082 878 рублей 94 копеек, лимит командировочных затрат определен сторонами в сумме 1 706 931 рублей 76 копеек, без учета НДС. Заказчиком оплачены командировочные затраты в соответствии с условиями дополнительного соглашения № 1, что подтверждается платежным поручением №308 от 23.11.2017. Установленный в договоре срок выполнения работ ответчик также считает не противоречащим закону и условиям договора.

Исследовав материалы дела, суд установил следующее.

Между ООО «Сибэнергоремонт» (Субподрядчик) и ООО «Востокстройэнергоремонт» (Генподрядчик) заключен договор субподряда № 22-17-суб от 05.07.2017 (далее – договор), по условиям которого Субподрядчик принимает на себя обязанности по проведению капитального ремонта паротурбинной установки ПТ-80/100-130 ЛМЗ ст. № 2 станции ТЭЦ-2 филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ, в соответствии с Техническим заданием, Ведомостью объема работ (Приложение № 1.1 к настоящему Договору) и Сметой (Приложение № 2 к настоящему договору), а Генподрядчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную настоящим договором цену.

Конкретный перечень, объем работ и требования к их выполнению установлены Техническим заданием и ведомостью объемов работ (Приложения №№ 1. 1.1 к настоящему- Договору). Выполняемые Субподрядчиком работы должны соответствовать нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации, устанавливающей комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при выполнении данных работ.

Стоимость работ по настоящему договору подтверждена Сметой (Приложение № 2 к настоящему договору), являющейся неотъемлемой частью договора и составляет 12 482 421 рублей 58 копеек, кроме того НДС 18% составляет 2 246 835 рублей 88 копеек.

Общая стоимость работ с учетом НДС по настоящему договору составляет 14 729 257 рублей 46 копеек.

Согласно пункта 3.1 договора календарные сроки выполнения работ определены сторонами: начальный срок: 07.07.2017, конечный срок: 26.08.2017.

В соответствии с пункта 4.10 договора командировочные затраты подлежат оплате в пределах учтенной в сметах величины на основании фактически представленных бухгалтерских и подтверждающих документов при условии выполнения работ в сроки указанные в пункте 3.1 настоящего договора без учета времени в пути.

Разделом 8 договора субподряда (пункт 8.1) предусмотрено, что Генподрядчик вправе вносить изменения в объем работ, который по его мнению необходимы. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то новые сроки и стоимость договора устанавливаются по взаимному согласию сторон в подписанном дополнительном соглашении к договору, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора субподряда.

31.10.2017 стороны заключили Дополнительное соглашение №1 к договору с изменением цены договора, объема работ, сметы, в котором пункт 1.1 договора изложили в следующей редакции: «Субподрядчик принимает на себя обязанности по проведению капитального ремонта паротурбинной установки ПТ-80/100-130 ЛМЗ ст. №2 станции ТЭЦ-2 филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ в соответствии с техническим заданием к договору. Ведомостью объемов работ и Локальным сметным расчетом (Приложение №1.1 и №2 к дополнительному соглашению №1) и сдать результаты работ Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется принять результаты работ и оплатить обусловленную договором цену».

Пункт 2.1 договора изложить в следующей редакции: «Стоимость работ по договору подтверждается локальным сметным расчетом (Приложение №2 к дополнительному соглашению №1), являющимся неотъемлемой частью договора, и составляет 8 544 812, 66 рублей, кроме того НДС 18% составляет 1 538 066, 28 рублей.

Командировочные расходы согласно Локальному сметному расчету к Дополнительному соглашению №1 раздел 5 составили 1 706 931 рублей 76 копеек.

Полагая, пункт 3.1 Договора субподряда № 22-17-суб от 05.07.2017, которым определен сторонами срок выполнения работ с 07.07.2017 по 26.08.2017 и Дополнительное соглашение №1 от 31.10.2017 к Договору субподряда № 22-17-суб от 05.07.217 по разделу 5 «Командировочные расходы» в размере 1 706 931 рублей 76 копеек недействительными как заключенные ввиду недобросовестного поведения ответчика, который ввел истца в заблуждение, указав, что заказчик по основному договору подряда ПАО «Камчатскэнерго» сроки выполнения работ не продлил, в связи с чем истец подписал с ответчиком договор и дополнительное соглашение к нему, в том числе на указанных в них оспариваемых в рамках настоящего дела условиях, истец обратился с рассматриваемым иском в арбитражный суд.

Исследовав и оценив в соответствии со статьями 65, 71 АПК РФ представленные доказательства, доводы сторон, суд считает исковые требования не подлежащими удовлетворению в силу следующего.

Статьей 166 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) установлено, что сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

Согласно пунктам 1, 2 статьи 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения.

В силу положений статьи 178 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием заблуждения, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел. При наличии условий, предусмотренных пункта 1 данной статьи, заблуждение предполагается достаточно существенным, в частности, если: сторона допустила очевидные оговорку, описку, опечатку и т.п.; сторона заблуждается в отношении предмета сделки, в частности таких его качеств, которые в обороте рассматриваются как существенные; сторона заблуждается в отношении природы сделки; сторона заблуждается в отношении лица, с которым она вступает в сделку, или лица, связанного со сделкой; сторона заблуждается в отношении обстоятельства, которое она упоминает в своем волеизъявлении или из наличия которого она с очевидностью для другой стороны исходит, совершая сделку.

Статьей 309 ГК РФ установлено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (статья 310 ГК РФ).

Заключенный договор является договором подряда.

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами Кодекса об этих видах договоров (пункт 2 статьи 702 ГК РФ).

Основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных подрядных работ является сдача результата работ подрядчиком (статьи 711, 746 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Согласно пункту 1 статьи 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.

В силу пункта 1 статьи 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 Кодекса.

Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой. При отсутствии других указаний в договоре подряда цена работы считается твердой (пункт 4 статьи 709 ГК РФ).

Пунктом 4.10 договора сторонами предусмотрено, что командировочные расходы подлежат оплате в пределах учтенной в сметах величины, на основании фактически представленных бухгалтерских и подтверждающих документов при условии выполнения работ в сроки, указанные в пункте 3.1. Договора без учета времени в пути.

В пункте 3.1 договора стороны согласовали следующие сроки выполнения работ: начальный срок: 07.07.2017, конечный срок: 26.08.2017.

Также пунктом 2.2 договора субподряда определено, что цена договора является фиксированной и не подлежит корректировке до выполнения Субподрядчиком своих обязательств по Договору. Изменения возможны при условиях, оговоренных в разделе 8 настоящего Договора.

Разделом 8 Договора субподряда (п. 8.1) предусмотрено, что Генподрядчик вправе вносить изменения в объем работ, который по его мнению необходимы. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то новые сроки и стоимость Договора устанавливаются по взаимному согласию сторон в подписанном дополнительном соглашении к договору, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора субподряда.

Пунктом 5.2.3. раздела 5.2. Технического задания определен порядок установления суммы командировочных расходов, предусматривающий их оплату в размере, не превышающем предусмотренного договором.

Таким образом, при подписании договора контрагенты согласовали условие о том, что командировочные расходы компенсируются Субподрядчику по фактически подтвержденным затратам, но не более суммы, предусмотренной договором.

Дополнительным соглашением №1 от 31.10.2017 к Договору субподряда стороны изменили стоимость выполняемых работ, в результате уточнения цена составила 10 082 878 рублей 94 копейки с учетом НДС, при этом по разделу 5 ЛСР «Командировочные расходы» определены размере 1 706 931 рублей 76 копеек.

Изложенные оспариваемые истцом условия договора и дополнительного соглашения к нему, судом проверены и признаны не противоречащими закону.

Заявленные истцом в исковом заявлении и уточнениях к нему обстоятельства судом проверены и признаны не свидетельствующими о недействительности оспариваемым истцом условий договора и дополнительного соглашения.

При заключении договора истец как подрядчик принял на себя обязательства выполнить работы в срок, установленный в договоре.

Доводы истца о том, что истец ввело истца в заблуждение по указанных в иске основаниям судом не принимаются, поскольку продление заказчиком сроков выполнения работ со своим иным контрагентом не устанавливает обязанность ответчика автоматически увеличить срок выполнения работ по договору с истцом, и не свидетельствуют о недействительности условий договора об определении более короткого срока.

Также, с учетом вышеизложенного, у суда отсутствуют основания и для признания недействительным условия дополнительного соглашения об определении размера командировочных затрат, самостоятельно установленного сторонами в договоре, с учетом дополнительного соглашения к нему и указанного в договоре и дополнительном соглашении к нему порядка и оснований определения размера таких расходов, в том числе пункта 4.10 договора.

На основании вышеизложенного, исковые требования удовлетворению не подлежат.

Понесенные судебные расходы по уплате государственной пошлины по иску на основании статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по результатам рассмотрения спора, относятся на истца и ему за счет ответчика не компенсируются.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

В удовлетворении исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Приморского края в течение месяца со дня его принятия в Пятый арбитражный апелляционный суд и в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья Л.В. Зайцева