Резолютивная часть решения от 26 октября 2017 г. по делу № А29-10697/2017Арбитражный суд Республики Коми (АС Республики Коми) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 95/2017-95034(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ Именем Российской Федерации Дело № А29-10697/2017 26 октября 2017 года г. Сыктывкар Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Вахричева Е.Н. при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «СевернаяТорговоСтроительнаяКомпания» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к муниципальному образованию городского округа «Ухта» в лице муниципального учреждения Управление капитального строительства (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неустойки, Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Взыскать с муниципального учреждения Управление капитального строительства (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «СевернаяТорговоСтроительнаяКомпания» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) неустойку в сумме 511 703 руб. 31 коп., расходы по уплате государственной пошлины в сумме 12 039 руб. Выдать исполнительный лист после вступления решения в законную силу. Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме. Судья Е.Н. Вахричев Суд:АС Республики Коми (подробнее)Истцы:ООО СевернаяТорговоСтроительнаяКомпания (подробнее)Ответчики:городского округа Ухта в лице муниципального учреждения Управление капитального строительства (подробнее)Судьи дела:Вахричев Е.Н. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
