Дополнительное решение от 13 марта 2024 г. по делу № А26-4386/2022

112/2024-17339(1)

Арбитражный суд Республики Карелия ул. Красноармейская, 24 а, г. Петрозаводск, 185910, тел./факс: (814-2) 790-590 / 790-625

официальный сайт в сети Интернет: http://karelia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (дополнительное)

Дело № А26-4386/2022
г. Петрозаводск
13 марта 2024 года
Арбитражный суд Республики Карелия в составе судьи Колесовой Н.С., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Петровой Ю.А., рассмотрев материалы дела по иску Администрации Лахденпохского муниципального района к акционерному обществу Строительная компания «Трест «Севэнергострой» о взыскании 70 551 707 руб. 71 коп.,

третье лицо - Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия,

установил:

решением (резолютивная часть) Арбитражного суда Республики Карелия от 29.02.2024 по делу № А26-4386/2022 суд удовлетворил исковое заявление Администрации Лахденпохского муниципального района, взыскал с Акционерного общества Строительная компания «Трест «Севэнергострой» в доход бюджета Лахденпохского муниципального района по муниципальному контракту от 26.06.2020 № 01063000006200000210001 и по муниципальному контракту от 03.07.2020 № 01063000006200000230001 задолженность в сумме 70 551 707 руб. 71 коп., в том числе: по муниципальному контракту от 26.06.2020 № 01063000006200000210001:

- основной долг в размере - 29 169 853 руб. 06 коп.;

- пени за просрочку по п. 5.3.1. в размере - 4 319 082 руб. 90 коп.; - штраф по п. 5.3.2 в размере - 2 430 821 руб. 09 коп.

по муниципальному контракту от 03.07.2020 № 01063000006200000230001: - основной долг в размере - 28 124 036 руб. 94 кол.;

- пени за просрочку по п. 5.3.1. контракта в размере 4 164 239 руб. 81 коп.;

- штраф по п. 5.3.2 контракта в размере 2 343 673 руб. 91 коп.

Вместе с тем, суд установил, что при вынесении резолютивной части решения не разрешил вопрос о взыскании с Акционерного общества Строительная компания «Трест «Севэнергострой» в доход бюджета Лахденпохского муниципального района по п. 5.3.1 муниципального контракта от 26.06.2020 № 01063000006200000210001 и муниципального контракта от 03.07.2020 № 01063000006200000230001 пени за период с 25 июля 2023 года до дня, когда ответчик фактически исполнит обязательство, включительно.

Представители сторон и третьего лица, извещенные о времени и месте рассмотрения вопроса о вынесении дополнительного решения, в судебное заседание не явились, что в силу части 3 статьи 156, части 2 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является

препятствием для рассмотрения вопроса о принятии дополнительного решения в настоящем судебном заседании.

Проверив материалы дела, суд установил наличие оснований для принятия дополнительного решения по настоящему делу.

В соответствии с частью 1 статьи 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд, принявший решение, до вступления этого решения в законную силу по своей инициативе или по заявлению лица, участвующего в деле, вправе принять дополнительное решение в случае, если по какому-либо требованию, в отношении которого лица, участвующие в деле, представили доказательства, судом не было принято решение; а также в случае, когда судом не разрешен вопрос о судебных расходах.

В силу пункта 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

На основании п. 5.3 и 5.3.1 муниципального контракта от 26.06.2020 № 01063000006200000210001 расчет пени в исковом заявлении был произведен за период 16.12.2021 года по 10.06.2022 года на дату назначения судебного разбирательства 25 июля 2023 года Ответчик не выполнил обязательства по возврату в бюджет Лахденпохского муниципального района сумм авансовых платежей (основного долга) в размере 29 169 853 руб. 06 коп., поэтому начисление продолжаются.

На основании п. 5.3 и 5.3.1. муниципального контракта от 03.07.2020 № 01063000006200000230001 расчет пени в исковом заявлении был произведен в период с 16.12.2021 года по 10.06.2022 года на дату назначения судебного разбирательства 25 июля 2023 года Ответчик не выполнил обязательства по возврату в бюджет Лахденпохского муниципального района суммы платежей (основного долга) в размере 28 124 036 руб. 94 коп., поэтому начисление продолжаются.

С учетом разъяснений, содержащихся в пункте 65 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», присуждая неустойку, суд по требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства. При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки.

При таких обстоятельствах требование истца о взыскании с ответчика неустойки по дату фактического исполнения обязательства является обоснованным и подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 167-170, 178 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Принять дополнительное решение.

2. Взыскать с акционерного общества Строительная компания "Трест "Севэнергострой" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в доход бюджета Администрации Лахденпохского муниципального района (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) по п. 5.3.1 муниципального контракта от 26.06.2020 № 01063000006200000210001 и муниципального контракта от 03.07.2020 № 01063000006200000230001 пени за период с 25 июля 2023 года до дня фактического исполнения обязательства.

3. Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня изготовления полного текста решения в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики Карелия.

Судья Колесова Н.С.