Резолютивная часть решения от 13 марта 2017 г. по делу № А41-1953/2017

8_5648628

Арбитражный суд Московской области 107053, , г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-1953/17
13 марта 2017 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Н.А.Панкратьевой, при ведении протокола судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению ООО "Стройкрансервис" к ООО "Спецпожарсервис" при участии Комитета градостроительства Администрации Наро-Фоминского муниципального

района о взыскании пени и штрафа при участии в судебном заседании: от истца – явился, согласно протоколу от ответчика – не явился, извещен, от третьего лица – не явился, извещен

Руководствуясь статьями ст. 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Заявленные требования удовлетворить частично.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦПОЖАРСЕРВИС"

в пользу общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙКРАНСЕРВИС":

- договорную неустойку – пени по договору строительного подряда от 25.06.2015 №

СП/25.06.15 в размере 120 980 руб.,

- договорную неустойку – штраф по договору строительного подряда от 25.06.2015 №

СП/25.06.15 в размере 842 151 руб. 02 коп., - расходы по оплате государственной пошлины в размере 32 496 руб. 3. В удовлетворении остальной части требований отказать.

4. Возвратить ООО "СТРОЙКРАНСЕРВИС" из федерального бюджета излишне

уплаченную в общей сумме по платежному поручению от 30.09.2016 № 1539 государственную

пошлину в размере 2 378 руб.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия.

Судья Н.А.Панкратьева