Резолютивная часть решения от 28 ноября 2017 г. по делу № А49-5921/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Кирова ул., д.35/39, Пенза г., 440026

тел.: +78412-52-99-97, факс: ++78412-55-36-96, Email: penza.info@ arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

г. Пенза Дело № А49-5921/2017 «29» ноября 2017 г.

Арбитражный суд Пензенской области в составе судьи Енгалычевой О.А., при ведении протокола судебного заседания секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» к ООО «Энерготехстрой» о взыскании 402 291 руб. и встречный иск о взыскании 629 744 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ст.333 Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражный суд Р Е Ш И Л :

1.Исковые требования ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» удовлетворить частично, уменьшив сумму неустойки до двух ключевых ставок Банка России (16,5%), расходы по оплате государственной пошлины отнести на ответчика полностью.

2.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Энерготехстрой» в пользу государственного казённого учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» неустойку в сумме 73 482 руб., расходы по оплате госпошлины в сумме 11 046 руб. В остальной части иска отказать.

3.Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Энерготехстрой» удовлетворить полностью.

Взыскать с государственного казённого учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Энерготехстрой» задолженность в сумме 629 744 руб.

4.Произведя зачёт встречных требований, окончательно определить к взысканию с государственного казённого учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Энерготехстрой» сумму 545 216 руб.

5.Возвратить государственному казённому учреждению «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» из дохода федерального бюджета государственную пошлину в сумме 108 руб., оплаченную платёжным поручением № 114286 от 04.05.2017г.

Решение может быть обжаловано путем подачи апелляционной жалобы в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Пензенской области в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме.

Судья О.А. Енгалычева