Резолютивная часть решения от 31 октября 2017 г. по делу № А41-59880/2017Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 9_6408813 Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-59880/2017 г. Москва 31 октября 2017 года Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-59880/2017 по иску Общества с ограниченной ответственностью «ГрандСтиль» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 143090, <...>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Национальный инвестиционно-строительный комитет» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 143090, <...>) о взыскании неустойки, при участии в судебном заседании: согласно протоколу, Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Национальный инвестиционно-строительный комитет» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 143090, <...>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ГрандСтиль» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 143090, <...>) 11675 руб. 01 коп. неустойки. Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Национальный инвестиционно-строительный комитет» (ИНН <***>, ОГРН <***>, 143090, <...>) в доход федерального бюджета 2000 (две тысячи) руб. 00 коп. государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба. Судья П.И. Машин Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО "ГрандСтиль" (подробнее)Ответчики:ООО "НИСКОМ" (подробнее)Судьи дела:Машин П.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
