Резолютивная часть решения от 18 декабря 2019 г. по делу № А07-10416/2019

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-10416/19
г. Уфа
18 декабря 2019 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Вафиной Е. Т., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чимбарцевой А.Г., рассмотрев дело по иску

общества с ограниченной ответственностью «Учебно-

производственный центр по дефектоскопии и сварке» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ТехЭкспертиза» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании задолженности по договору подряда № 30-21/18 от

09.02.2018 в размере 4 540 437 руб. 92 коп., пени за период с 13.12.2018 по 27.03.2019 в размере 95 349 руб. 45 коп., расходов по уплате госпошлины

и встречному исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «ТехЭкспертиза» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Учебно-

производственный центр по дефектоскопии и сварке» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда № 30-21/18 от 02.02.2018 в размере 9 400 000 руб.,

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной ответственностью «Учебно-

производственный центр по дефектоскопии и сварке» ФИО1

Сергеевича (420061, г. Казань, а/я 10), акционерное общество «Транснефть-

Диаскан» (ИНН <***>, ОГРН <***>).

при участии в судебном заседании:

от ООО «Техэкспертиза» - ФИО2, доверенность от 30.04.19, паспорт, ФИО3, доверенность, паспорт

представители иных лиц, участвующих в деле не явились, извещены по правилам ст. 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации, в том числе путем публичного размещения информации на

официальном сайте суда в сети Интернет,

В соответствии со ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации оглашается
резолютивная часть решения.

Руководствуясь ст.ст. 167-170 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Учебно-производственный центр по дефектоскопии и сварке» (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ТехЭкспертиза» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Учебно-производственный центр по дефектоскопии и сварке» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сумму долга по договору подряда № 30-21/18 от 09.02.2018 в размере 4 540 437 руб. 92 коп., пени за период с 13.12.2018 по 27.03.2019 в размере 95 349 руб. 45 коп., а также 46179 рублей судебных расходов по уплате госпошлины.

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «ТехЭкспертиза» (ИНН <***>, ОГРН <***>) – удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Учебно- производственный центр по дефектоскопии и сварке» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ТехЭкспертиза» (ИНН <***>, ОГРН <***>) сумму неустойки за просрочку выполнения работ по договору подряда № 30-21/18 от 02.02.2018 в размере 338675,30 руб., а также 70000 рублей судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части исковых требований общества с ограниченной ответственностью «ТехЭкспертиза» (ИНН 0278169810, ОГРН 1100280023007) – отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Е.Т. Вафина