Решение от 30 января 2023 г. по делу № А33-20301/2022

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ



ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



РЕШЕНИЕ

30 января 2023 года


Дело № А33-20301/2022


Красноярск


Резолютивная часть решения объявлена 23 января 2023 года.

В полном объеме решение изготовлено 30 января 2023 года.


Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Болуж Е.В., рассмотрев в судебном заседании дело по заявлению Министерства финансов Красноярского края (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Управлению Федерального казначейства по Красноярскому краю (ИНН <***>, ОГРН <***>)

об оспаривании представления от 29.04.2022 № 19-24-12/1995,

при участии в судебном заседании:

представителя заявителя: ФИО1, действующей на основании доверенности от 09.01.2023 № 18, личность удостоверена паспортом, в подтверждение наличия высшего юридического образования представлен диплом, ФИО2, действующей на основании доверенности от 09.01.2023 № 17, личность удостоверена паспортом, в подтверждение наличия высшего юридического образования представлен диплом,

представителя ответчика: ФИО3, действующей на основании доверенности от 20.01.2023 № 19-20-21/755, личность удостоверена паспортом, в подтверждение наличия высшего юридического образования представлен диплом,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО4 Протоколирование ведется с использованием средств аудиозаписи,

установил:

Министерство финансов Красноярского края (далее – заявитель, Минфин края) обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к Управлению Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – ответчик, УФК по Красноярскому краю) о признании недействительным представления от 29.04.2022 № 19-24-12/1995.

Представитель заявителя на удовлетворении заявленных требований настаивал.

Представитель ответчика требования заявителя оспорил.

При рассмотрении дела установлены следующие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения спора.

Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю в соответствии с приказами Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю от 02.02.2022 № 49 «О назначении внеплановой выездной проверки министерства финансов Красноярского края», в соответствии с поручением Федерального казначейства от 28.01.2022 № 17-02-11/1715 в период с 07.02.2022 по 30.03.2022 в отношении министерства финансов Красноярского края проведена внеплановая выездная проверка выполнения субъектами Российской Федерации условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам в органах государственной власти субъектов Российской Федерации.

Проверенный период: 2021 год.

Акт выездной проверки министерства финансов Красноярского края от 30.03.2022 (идентификатор контрольного мероприятия: 2022-ВВ.000.0001-1900.001).

В ходе контрольного мероприятия выявлено следующее нарушение:

1. В нарушение пункта 3 статьи 93.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта «г» пункта 14 Правил проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2015 № 292 (далее - Правила № 292), Министерством финансов Красноярского края не соблюдено условие реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, в части своевременного представления в Министерство финансов Российской Федерации информации о выполнении условий реструктуризации в срок не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

Информация от Красноярского края о выполнении условий реструктуризации в Министерство финансов Российской Федерации поступила и зарегистрирована 22.12.2021 №4-215938, или на 234 дня позже даты, установленной Правилами № 292.

В соответствии с пунктом 15 Правил № 292, пункта 6 дополнительных соглашений от 28.12.2018 № 3 к Соглашениям от 29.06.2010 №01-01-06/06-230, от 29.09.2011 №01-01-06/06-372 о предоставлении бюджету Красноярского края из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), сумма пени за просрочку исполнения обязательств по предоставлению в установленный срок информации о выполнении условий реструктуризации составила 1 170 000,00 руб. (234 дня*5 000,00 руб.).

Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю, в соответствии со статьями 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 7 и 8 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 (далее - федеральный стандарт № 1095), вынесла представление от 29.04.2022 № 19-24-12/1995, которым требует Министерству финансов Красноярского края:

- принять меры по начислению и уплате пени за неисполнение обязательств по предоставлению в установленный срок информации о реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, а также по устранению причин и условий нарушений в срок не позднее 270 календарных дней с даты получения Представления;

- информацию о результатах исполнения настоящего Представления с приложением копий документов, подтверждающих его исполнение, представить в Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю не позднее 5 дней с даты исполнения Представления.

Полагая, что представление от 29.04.2022 № 19-24-12/1995, противоречит требованиям нормативных актов и нарушает его права, заявитель обратился в Арбитражный суд Красноярского края с настоящим заявлением.

Исследовав и оценив представленные доказательства, доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

Из содержания статей 198, 200, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) следует, что для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц незаконными, суд должен установить наличие одновременно двух условий:

- оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту,

- оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действия (бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц нарушают права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Обязанность доказывания соответствия оспариваемого ненормативного правового акта закону или иному нормативному правовому акту, законности принятия оспариваемого решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), наличия у органа или лица надлежащих полномочий на принятие оспариваемого акта, решения, совершение оспариваемых действий (бездействия), а также обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого акта, решения, совершения оспариваемых действий (бездействия), возлагается на орган или лицо, которые приняли акт, решение или совершили действия (бездействие).

При этом, исходя из правил распределения бремени доказывания, установленных статьями 65, 198, 200 АПК РФ, обязанность доказывания факта нарушения своих прав и законных интересов возлагается на заявителя.

В силу части 1 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее по тексту – БК РФ) объектами государственного (муниципального) финансового контроля (далее - объекты контроля) являются, в том числе, финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации (местная администрация).

В соответствии с частью 2.1 статьи 266.1 БК РФ государственный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления из федерального бюджета (бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) об их предоставлении и контрактов (договоров, соглашений), источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные межбюджетные трансферты, бюджетные кредиты на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, осуществляется Счетной палатой Российской Федерации и Федеральным казначейством в отношении, в том числе финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 269.2. БК РФ полномочиями органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля являются:

- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

- контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации государственных (муниципальных) программ, в том числе отчетности об исполнении государственных (муниципальных) заданий.

При осуществлении полномочий по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля проводятся проверки, ревизии и обследования; направляются объектам контроля акты, заключения, представления.

По пункту 3 статьи 269.2 БК РФ порядок осуществления полномочий органами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля по внутреннему государственному (муниципальному) финансовому контролю определяется соответственно федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами местных администраций, а также стандартами осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.

В соответствии с пунктом 1 Положения об Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, утвержденного Приказом Федерального казначейства от 27.12.2013 № 316, управление Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее - Управление) является территориальным органом Федерального казначейства, созданным в границах Красноярского края, и находится в непосредственном подчинении Федерального казначейства.

Представление от 29.04.2022 № 19-24-12/1995 выдано руководителем Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, следовательно, уполномоченным лицом компетентного органа.

Таким образом, Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю выдало оспариваемое представление в пределах имеющихся полномочий.

Под представлением понимается документ органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля, который должен содержать информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, государственных (муниципальных) контрактов, а также контрактов (договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных договоров (соглашений) и государственных (муниципальных) контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных государственными и муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о принятии мер по устранению причин и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных средств бюджета, обязательные для рассмотрения в установленные в указанном документе сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан (часть 2 статьи 270.2 БК РФ).

Как следует из материалов дела, Управлением в соответствии с поручением Федерального казначейства от 28.01.2022 № 17-02-11/1715 проведена внеплановая выездная проверка выполнения субъектами Российской Федерации условий реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам в органах государственной власти субъектов Российской Федерации в Минфине края за 2021 год.

Предметом проверки, в соответствии с поручением Министра финансов Российской Федерации ФИО5 от 14.01.2022 № 06-09-05/1827, являлось подтверждение установленного Минфином России нарушения срока предоставления информации о выполнении условий реструктуризации выявленных нарушений и правильного применения штрафных санкций.

В ходе проверки установлено, что Министерством финансов Российской Федерации (кредитор) и Правительством Красноярского края (заемщик) в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов» заключено соглашение от 29.06.2010 № 01-01-06/06-230 о предоставлении бюджету Красноярского края из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования. Согласно пункту 1.1 Соглашения размер кредита составил 507 259 600 руб. Срок возврата бюджетного кредита – 21.05.2015.

Дополнительным соглашением от 21.04.2015 № 2 стороны договорились, что возврат реструктурированной задолженности осуществляется заемщиков в период с 2025 по 2034 год включительно, ежегодно равными долями в соответствии с графиком возврата реструктурированной задолженности.

Согласно пункту 5 статьи 93.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), реструктуризация денежного обязательства (задолженности по денежному обязательству) перед публично-правовым образованием осуществляется с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом в отношении бюджетных кредитов.

Правила проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2015 № 292 «О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам» (далее - Правила № 292).

Правилами № 292 установлены дополнительные условия и порядок проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам (далее соответственно - задолженность по бюджетным кредитам, реструктуризация).

В соответствии с пунктом 2 Правил № 292, реструктуризации подлежит задолженность по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, а также начисленным процентам за пользование бюджетными кредитами в пределах остатков не погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения).

Решение о проведении реструктуризации принимается Министерством финансов Российской Федерации.

В соответствии Правилами № 292, реструктуризация оформляется дополнительными соглашениями к соглашениям о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета бюджетных кредитов, предусматривающими в том числе изменение графика погашения задолженности, заключаемыми Министерством финансов Российской Федерации с уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (далее соответственно - должник, дополнительные соглашения). Задолженность по бюджетным кредитам признается реструктурированной с даты подписания обеими сторонами дополнительного соглашения (пункт 7 Правил № 292).

Подлежащая реструктуризации задолженность по бюджетным кредитам консолидируется:

а) по основному долгу и процентам, начисленным за фактический срок пользования бюджетными кредитами на дату реструктуризации (далее - проценты по кредиту);

б) по штрафам и (или) пеням, начисленным за несвоевременный возврат основного долга и уплату процентов по кредиту (пункт 8 Правил № 292).

Реструктуризация проводится путем предоставления должнику рассрочки по погашению задолженности по бюджетным кредитам с переносом погашения задолженности по основному долгу и процентам по кредиту на 2025 - 2034 годы (ежегодно равными долями) с возможностью ее досрочного погашения.

Погашение должником реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам осуществляется ежегодно, не позднее 1 декабря (пункт 9 Правил № 292).

За пользование средствами федерального бюджета взимается плата в размере 0,1 процента годовых (далее - проценты за рассрочку), начисляемых с даты подписания дополнительного соглашения на остаток реструктурированной задолженности по основному долгу и начисленным процентам по кредиту.

Уплата процентов за рассрочку осуществляется должником ежегодно, не позднее 1 декабря (пункт 10 Правил № 292).

В соответствии с пунктом 14 Правил № 292, реструктуризация проводится при условии принятия должником следующих обязательств:

а) не позднее одного месяца со дня подписания дополнительных соглашений представить в Министерство финансов Российской Федерации утвержденный план мероприятий по оздоровлению государственных финансов субъекта Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на рост доходов бюджета субъекта Российской Федерации, оптимизацию расходов бюджета субъекта Российской Федерации, а также сокращение государственного долга субъекта Российской Федерации;

б) ежегодно, в течение 14 рабочих дней после утверждения закона о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год, представлять в Министерство финансов Российской Федерации выписку из закона о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год с указанием суммы средств, направляемых на погашение реструктурированной задолженности и (или) уплату процентов за рассрочку. Указанная выписка из закона о бюджете субъекта Российской Федерации на 2015 год должна быть представлена не позднее 3 месяцев со дня подписания дополнительных соглашений;

в) утвердить заключенные дополнительные соглашения законом (законами) субъекта Российской Федерации и в 3-месячный срок со дня подписания дополнительного соглашения представить копию закона (законов) субъекта Российской Федерации в Министерство финансов Российской Федерации;

г) ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, до полного погашения задолженности по бюджетным кредитам представлять в Министерство финансов Российской Федерации информацию о выполнении условий реструктуризации.

В случае неисполнения должником обязательств, предусмотренных подпунктами "а" - "г" пункта 14 настоящих Правил, должник уплачивает пени в размере 5 тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения указанных обязательств (пункт 15 Правил № 292).

Аналогичная обязанность Заемщика по уплате пени в размере 5 тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных подпунктами «а»-«г» пункта 14 Правил № 292, указана в дополнительном соглашении от 28.12.2018 № 3 к Соглашению от 29.06.2010 №01-01-06/06-230.

Также Министерством финансов Российской Федерации (кредитор) и Правительством Красноярского края (заемщик) в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 13.12.2010 № 357-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов» заключено соглашение от 29.09.2011 № 01-01-06/06-372 о предоставлении бюджету Красноярского края из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования. Согласно пункту 1.1 Соглашения размер кредита составил 450 000 000 руб. Срок возврата бюджетного кредита – 16.09.2016.

Дополнительным соглашением от 21.04.2015 № 2 стороны договорились, что возврат реструктурированной задолженности осуществляется заемщиков в период с 2025 по 2034 год включительно, ежегодно равными долями в соответствии с графиком возврата реструктурированной задолженности.

Дополнительным соглашением от 28.12.2018 № 3 к Соглашению №01-01-06/06-372 стороны договорились, что заемщик уплачивает пени в размере 5 тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных подпунктами «а»-«г» пункта 14 Правил № 292.

При проведении мониторинга Министерством финансов Российской Федерации установлено, что отчет Красноярского края о выполнении условий реструктуризации поступил в Минфин России только 22.12.2021.

Управлением в ходе проведения контрольного мероприятия в министерстве финансов Красноярского края установлено следующее.

Органы исполнительной власти Красноярского края осуществляют подготовку документов с помощью государственной информационной системы «Енисей-СЭД» (далее - ГИС «Енисей - СЭД») с последующим направлением посредством взаимодействия с межведомственной системой документационного обеспечения (далее - МЭДО). Документы подписываются электронной подписью в ГИС - «Енисей-СЭД» и направляются в адрес участников МЭДО, исключая дублирование на бумажном носителе. Минфин России является участником МЭДО.

В ходе изучения последовательности документооборота в системе МЭДО установлено, что сформированное письмо подписывается уполномоченным лицом, регистрируется в системе и направляется адресату. При получении данного письма, адресатом проводится регистрация поступившего документа, с автоматической передачей данной информации отправителю. Соответствующая информация о дате регистрации отправленного письма отражается в учетных данных отправителя.

В ходе проведения проверки с привлечением специалиста отдела информационных систем Управления установлено, что согласно информации, отраженной в системе ГИС «Енисей-СЭД» Министерством подготовлено и зарегистрировано письмо об исполнении условий реструктуризации от 16.02.2021 №84-04-22/1317 «О выполнении условий реструктуризации» (дата регистрации 20.02.2021). Письмо от 16.02.2021 №84-04-22/1317 подписано электронной подписью 19.02.2021.

При этом, данные о направлении письма в системе МЭДО зафиксированы только 22.12.2021, получение в Минфине России также зарегистрировано 22.12.2021 №4-215938. Оповещений о сбое в отправке письма через МЭДО не зарегистрировано.

Согласно пояснениям первого заместителя министра финансов Красноярского края, от Минфина России сообщений о неполучении отчета в установленные сроки либо оповещений о сбое в отправке письма через МЭДО до декабря 2021 года не поступало. После обращения в телефонном режиме специалистов Минфина России Минфином края 22.12.2021 информация повторно направлена через систему МЭДО. Согласно информации Министерства цифрового развития Красноярского края в период с 15.02.2021 по 24.02.2021 неоднократно наблюдались проблемы с отправкой и получением документов по системе МЭДО, вызванные нестабильной связью между серверами ГИС «Енисей-СЭД» и оборудованием узла МЭДО, через который проводилась отправка документов, но ввиду того, что технологическая информация об отправке сообщений хранится ограниченное количество времени, достоверно получить данные об отправке письма от 16.02.2021 №84-04-22/1317 по системе МЭДО не представляется возможным.

Данные, подтверждающие факт исполнения Министерством обязательства по предоставлению в Минфин России информации о выполнении условий реструктуризации в установленный срок, отсутствуют.

На основании изложенного, контролирующий орган пришел к обоснованному выводу, что в нарушение пункта 3 статьи 93.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпункта «г» пункта 14 Правил проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2015 №292, министерством финансов Красноярского края не соблюдено условие реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, в части своевременного представления в Министерство финансов Российской Федерации информации о выполнении условий реструктуризации в срок не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, что влечет обязанность заемщика по уплате пени в размере 5 тысяч рублей за каждый день просрочки исполнения указанных обязательства, указанного в подпункте «г» пункта 14 Правил № 292.

Ответчиком не оспаривается, что информация от Красноярского края о выполнении условий реструктуризации в Министерство финансов Российской Федерации поступила и зарегистрирована 22.12.2021 №4-215938, или на 234 дня позже даты, установленной Правилами № 292.

При этом то обстоятельство, что отчет фактически был сформирован и подписан электронной подписью 19.02.2021 не свидетельствует о надлежащем исполнении обязательства, предусмотренного подпунктом «г» пункта 14 Правил № 292, поскольку доказательств отправки и вручения его Кредитору в срок до 1 мая, заявителем в материалы дела не представлено.

При надлежащем исполнении условий соглашения заявитель имел возможность проконтролировать факт отправки отчета в адрес кредитора и убедиться в его надлежащем получении (выявить факт отсутствия отправки и неполучения кредитором), что не было сделано заявителем.

При этом то обстоятельство, что кредитор не направил требование о уплате пени не свидетельствует о неправомерности вынесения ответчиком оспариваемого представления, поскольку, как указано ранее, в силу части 2.1 статьи 266.1 БК РФ ответчик в рамках осуществления государственного финансового контроля проверяет соблюдение условий договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов.

В этой связи, поскольку соглашениями была возложена обязанность по уплате пени за просрочку выполнения соответствующего обязательства, контролирующий орган, выявив данное нарушение, правомерно выдал представление о необходимости его устранения.

Иные доводы заявителя изучены судом и отклонены как не влияющие на выводы суда по существу спора.

Принимая во внимание фактические обстоятельства настоящего дела, а также учитывая имеющиеся в деле доказательства, суд полагает заявление не подлежащим удовлетворению.

Согласно статье 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, в том числе связанные с уплатой государственной пошлины по делу, относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных требований. Заявитель освобожден о уплаты государственной пошлины.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ).

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления отказать.

Настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.



Судья

Е.В. Болуж