СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 22 апреля 2018 г. по делу № А70-3671/2018

Арбитражный суд Тюменской области (АС Тюменской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

6/2018-36366(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-3671/2018
г. Тюмень
23 апреля 2018 года
Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Михалевой Е.В., рассмотрев единолично в открытом судебном заседании исковое заявление Комитета капитального строительства администрации города Тобольска (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Пальмира» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 584 191 рубль, и встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Пальмира» к Комитету капитального строительства администрации города Тобольска о расторжении муниципального контракта № 4-КИС/17 от 04.07.2017, руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования по первоначальному иску удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пальмира» в пользу Комитета капитального строительства администрации города Тобольска неустойку в размере 98 258,77 рублей.

В остальной части иска отказать. Встречный иск удовлетворить.

Расторгнуть муниципальный контракт № 4-КИС/17 от 04.07.2017 на оказание услуг на разработку научно-проектной документации, заключенный между обществом с ограниченной ответственностью «Пальмира» и Комитетом капитального строительства администрации города Тобольска.

Взыскать с Комитета капитального строительства администрации города Тобольска в пользу общества с ограниченной ответственностью «Пальмира» государственную пошлину в размере 6000 рублей.

Произвести зачет первоначальных и встречных требований, в результате которого:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пальмира» в пользу Комитета капитального строительства администрации города Тобольска неустойку в размере 92 258,77 рублей.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Пальмира» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 3930 рублей.

Исполнительные листы выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тюменской области.

Судья Михалева Е.В.

Код для входа в режим ограниченного доступа: