Резолютивная часть решения от 23 мая 2024 г. по делу № А41-32565/2023

Арбитражный суд Московской области

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-32565/23
г. Москва
24 мая 2024 года
Арбитражный суд Московской области в составе судьи Узденова А.У., при ведении протокола помощником судьи Еремян Г.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-32565/23 по иску АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: <***>) к ООО «КАБЕЛЬЩИК М» (ИНН: <***>)

о взыскании неустойки по договору подряда от 06.04.2021 № 104/21-ДКС в размере 2 483 806, 25 руб. (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ),

по встречному иску ООО «КАБЕЛЬЩИК М» (ИНН: <***>) к АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: <***>)

о взыскании задолженности по договору от 06.04.2021 № 104/21-ДКС в размере 3 799 080, 37 руб.,

при участии: согласно протоколу судебного заседания,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «КАБЕЛЬЩИК М» (ИНН: <***>) в пользу АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: <***>) неустойку по договору подряда от 06.04.2021 № 104/21-ДКС за период с 31.07.2021 г. по 23.08.2021 г. в размере 90 320, 23 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 1 287,96 руб.

В остальной части первоначальных исковых требований отказать.

Взыскать с АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: <***>) в пользу федерального бюджета РФ государственную пошлину в размере 7 817 руб.

Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: <***>) в пользу ООО «КАБЕЛЬЩИК М» (ИНН: <***>) задолженность по договору подряда от 06.04.2021 № 104/21-ДКС в размере 3 763 342, 80 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 41 599,95 руб., расходы по оплате экспертизы в размере 178 306,75 руб.

В остальной части встречных исковых требований отказать.

Произвести зачет исковых требований по первоначальному и встречному искам, в результате которого взыскать с АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: <***>) в пользу ООО «КАБЕЛЬЩИК М» (ИНН: <***>) задолженность в размере 3 673 022, 57 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 40 311, 99 руб., расходы по оплате экспертизы в размере 178 306,75 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Десятый арбитражный апелляционный суд.

Судья А.У. Узденов