Резолютивная часть решения от 12 октября 2025 г. по делу № А64-11717/2024

Арбитражный суд Тамбовской области 392020, <...> http://tambov.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А64-11717/2024
г. Тамбов
13 октября 2025 года
Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Истомина А.В.

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кунц Л.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании

первоначальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Агрохимальянс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Молот» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании неустойки,

встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Молот» к обществу с ограниченной ответственностью «Агрохимальянс» о взыскании неустойки

Руководствуясь ст.ст. 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд,

РЕШИЛ:

1. Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Молот» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Агрохимальянс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность в размере 2 487 857,53 руб., из которых:

1 270 379,03 руб. - неустойка, начисленная за период с 12.12.2023 по 20.08.2024 за нарушение обязательств по договору строительного подряда № 7 от 03.07.2023;

1 217 478,50 руб. – неустойка, начисленная за период с 10.01.2024 по 20.08.2024 за нарушение обязательств по договору строительного подряда № 9 от 18.08.2023, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 85 663 руб.

В остальной части первоначальные исковые требования оставить без удовлетворения.

2. Встречные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агрохимальянс» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Молот» (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность в размере 1 475 026,74 руб., из которых:

716 169,17 руб. - неустойка, начисленная за нарушение обязательств по договору строительного подряда № 7 от 03.07.2023;

758 857,57 руб. – неустойка, начисленная за нарушение обязательств по договору строительного подряда № 9 от 18.08.2023, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 64 124 руб.

3. Произвести зачет первоначальных и встречных требований.

13 октября 2025 года

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Молот» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Семеновская Нива» (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность в размере 1 034 369,79 руб.

4. После вступления решения в законную силу обществу с ограниченной ответственностью «Молот» по заявлению выдать исполнительный лист, а также справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в сумме 46 996 руб., перечисленной по платежному поручению № 4 от 13.01.2025.

5. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: <...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.

Судья А.В. Истомин