Решение от 26 сентября 2018 г. по делу № А33-17138/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ


ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


Р Е Ш Е Н И Е


26 сентября 2018 года


Дело № А33-17138/2018

Красноярск


Резолютивная часть решения размещена на сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети «Интернет» «14» сентября 2018 года.

Мотивированное решение составлено «26» сентября 2018 года.


Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Альтергот М.А., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ЭКО» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «КРАС-ЕВРОСТРОЙ-СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки

без вызова лиц, участвующих в деле,



установил:

общество с ограниченной ответственностью «ЭКО» (далее – истец, ООО «ЭКО») обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью «КРАС-ЕВРОСТРОЙ-СЕРВИС» (далее – ответчик, ООО «КРАС-ЕВРОСТРОЙ-СЕРВИС») о взыскании 87 912 руб. неустойки за несвоевременный расчет по договору уступки права требования Э/ЯР/2-150 от 14.04.2016 за период с 15.05.2016 по 01.092016.

Определением от 13.07.2018 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

13.09.2018 судом вынесена резолютивная часть решения по настоящему делу.

В соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации по заявлению лица, участвующего в деле, по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение. Заявление о составлении мотивированного решения арбитражного суда может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения, принятого в порядке упрощенного производства, на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 Кодекса, если иное не вытекает из особенностей, установленных главой 29 Кодекса. Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

19.09.2018 общество с ограниченной ответственностью «КРАС-ЕВРОСТРОЙ-СЕРВИС» обратилось в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

При указанных обстоятельствах суд принимает решение по правилам главы 20 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Ответчик в отзыве на исковое заявление заявил ходатайство об истребовании у ФГБУ «ФКП Росреестра» по Красноярскому краю информацию, содержащую основания для регистрации договора уступки права требования от 14.04.2016 №Э/ЯР/2-к150.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства. В ходатайстве должно быть обозначено доказательство, указано, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, указаны причины, препятствующие получению доказательства, и место его нахождения.

При этом суд учитывает, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этими доказательствами, и вправе отказать в удовлетворении такого ходатайства. Отказ суда в истребовании дополнительных доказательств не является процессуальным нарушением.

Поскольку в материалах дела имеются доказательства, которые в совокупности являются достаточными для рассмотрения настоящего дела по существу, суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства.

При рассмотрении настоящего дела судом установлены следующие имеющие существенное значение для рассмотрения спора обстоятельства.

ООО «ЭКО» (участник долевого строительства) и ООО «КРАС-ЕВРОСТРОЙ-СЕРВИС» (приобретатель) заключили договор уступки права требования от 14.04.2016 №Э/ЯР/2-к150 (далее - договор), согласно пункту 1 которого ООО «ЭКО» является участником долевого строительства на основания договора участия в долевом строительстве ЯР/2-12 от 16.06.2015 (далее по тексту - договор долевого строительства), заключенного с ООО «ЭКО ПРОМ», именуемым в дальнейшем «застройщик». В соответствии с указанным договором «участник долевого строительства» обладает правом требования от «застройщика» предоставления отдельной однокомнатной квартиры № 150, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 33,3 кв. м„ находящейся на 15-ом этаже, в осях А-Г, между рядами 4-5, в жилом доме №2 по строительному адресу: г, Красноярск, Советский район. 6 мкрн, жилого района «Солнечный» участок №5, кадастровый номер 24:50:04 00 022:45, после окончания строительства и сдачи указанного жилого дома в эксплуатацию в установленном порядке.

В соответствии с пунктом 2 договора на момент заключения договора обязательство участника долевого строительства перед застройщиком по финансированию строительства вышеуказанной квартиры в соответствии с условиями договора долевого строительства исполнено полностью надлежащим образом, что подтверждается справкой, выданной ООО «ЭКО ПРОМ».

В силу пункта 3 договора участник долевого строительства уступает приобретателю прав право требования от застройщика предоставления вышеуказанного жилого помещения в том объеме и на тех условиях, которые существуют к моменту заключения договора, в соответствии с договором долевого строительства.

Пунктом 4 договора предусмотрено, что уступка требования является возмездной и по соглашению сторон составляет 1 595 400 рублей. Приобретатель прав вносит денежные средства в срок до 14.05.2016. В случае невнесения указанной суммы в срок, предусмотренный договором, приобретатель прав уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере 0,05% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

Договор от 14.04.2016 №Э/ЯР/2-к150 согласован ООО «ЭКО ПРОМ», зарегистрирован 24.04.2016 в Управлении Росреестра по Красноярскому краю.

ООО «ЭКО» (генподрядчик) и ООО «КРАС-ЕВРОСТРОЙ-СЕРВИС» (субподрядчик) заключили договор субподряда от 26.01.2016 № ЯР/05/16-1Д/1, согласно пункту 2.1. которого в порядке и на условиях, установленных договором, субподрядчик обязуется по заданию генерального подрядчика и на основании утвержденной проектной документации выполнить полный комплекс инженерных работ по устройству (монтажу) внутренних инженерных систем (водоснабжение, водоотведение и канализация) в строящемся двадцатиэтажном жилом доме (строительный номер 1) со встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Красноярск, Советский район, 6 микрорайон жилого района «Солнечный», участок № 5, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400 022:45», в сроки, установленные в соответствии с приложением №2 («график производства работ»), а генеральный подрядчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями договора.

В соответствии с пунктом 3.1. договора субподряда от 26.01.2016 № ЯР/05/16-1Д/1 стоимость работ, выполняемых субподрядчиком по договору, является договорной, определяется согласно локальному сметному расчету №1 (приложение №1 к договору) и составляет 15 000 000 руб., в том числе НДС 18% - 2 288 135,59 руб. В стоимость договора входят все виды работ, предусмотренных проектной документацией, необходимые для полного устройства внутренних инженерных систем (монтаж системы водоснабжения, водоотведения и канализации жилой части, монтаж системы водоснабжения, водоотведения и канализации нежилой части объекта, сопутствующие работы) в соответствии с п. 1.2., 2.1., 2.5. и другими условиями договора. Данная сумма уплачивается генеральным подрядчиком субподрядчику при своевременном и качественном выполнении всего объёма работ, предусмотренных договором и не подлежит изменению в большую сторону.

В силу пункта 3.2. договора субподряда от 26.01.2016 № ЯР/05/16-1Д/1 общая стоимость работ, выполненных субподрядчиком по договору и подлежащих оплате, определяется по факту выполненных работ на основании всех подписанных актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), а также справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), которые составляются в соответствии с расценками (ценами, тарифами), указанными в пункте 3.1. договора исключительно в качестве расшифровок объемов выполненных субподрядчиком работ за период с целью определения их стоимости для проведения расчетов между субподрядчиком и генеральным подрядчиком в порядке, определенном договором.

Согласно пункту 3.6. договора субподряда от 26.01.2016 № ЯР/05/16-1Д/1 оплата выполненных субподрядчиком по договору работ производится путем передачи (уступки) субподрядчику имущественных прав в отношении объектов долевого строительства, участником которых является генподрядчик, в порядке и на условиях, определяемых сторонами в договорах уступки имущественных прав, заключаемых сторонами дополнительно, стоимость передаваемого кв. метра определяется в приложении №3 («Соглашение о порядке и форме расчетов»), являющемся неотъемлемой частью договора. Расчеты за выполненный объём работ оформляются ежеквартально (при наличии достаточной суммы для проведения зачета на полную стоимость отдельного индивидуализированного объекта долевого строительства), в течение 25 дней со дни-приемки генподрядчиком (в порядке, предусмотренном разделом 7 договора) работ и подписания актов о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на необходимую сумму путем подписания сторонами соглашений о зачете встречных однородных денежных требований. Расчет с субподрядчиком считается произведенным с момента подписания КС-2, КС-3 на сумму зачета и выдачи генподрядчиком справки о полной оплате на каждый отдельный, индивидуализированный объект (объекты) долевого строительства, передаваемый (передаваемые) генподрядчиком. Оплата выполненных работ так же может производиться зачётом встречных требований по другим сделкам, совершённых сторонами. Другие формы расчета возможны при дополнительном письменном согласовании сторон.

Пунктом 4.1. договора субподряда от 26.01.2016 № ЯР/05/16-1Д/1 определено, что начальный и конечный сроки выполнения работ, а также сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) согласовываются сторонами и фиксируются в графике производства работ (приложение №2 к договору), который является неотъемлемой частью договора. Начальный срок выполнения работ в соответствии с Графиком производства Работ: «16» мая 2016 г. Конечный срок выполнения работ в соответствии с Графиком производства Работ: «16» июня 2016 г.

ООО «ЭКО» (генподрядчик) и ООО «КРАС-ЕВРОСТРОЙ-СЕРВИС» (субподрядчик) заключили договор субподряда от 02.06.2016 № ЯР/05/16-1Д/2, согласно пункту 2.1. которого в порядке и на условиях, установленных договором, субподрядчик обязуется по заданию генерального подрядчика и на основании утвержденной проектной документации выполнить полный комплекс инженерных работ по устройству (монтажу) системы отопления в строящемся двадцатиэтажном жилом доме (строительный номер 1) со встроенными нежилыми помещениями, расположенный по адресу: г. Красноярск, Советский район, 6 микрорайон жилого района «Солнечный», участок № 5, кадастровый номер земельного участка 24:50:0400022:45», в сроки, установленные в соответствии с приложением №3 («График производства работ»), а генеральный подрядчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями договора.

В соответствии с пунктом 3.1. договора субподряда от 02.06.2016 № ЯР/05/16-1Д/2 стоимость работ, выполняемых субподрядчиком по договору, является договорной, определяется согласно локальному сметному расчету №1 (приложение №1 к договору) и локальному сметному расчету №2 (приложение №2 к договору) и составляет 11565668,16 руб., в том числе НДС 18%, их них 10 790 940,85 руб. - монтаж системы отопления жилой части, а 774 727,31 руб. - монтаж системы отопления нежилой части объекта. В стоимость договора входят все виды работ, предусмотренных проектной документацией, необходимые для полного устройства внутренних инженерных систем (водоснабжение, водоотведение и канализация) в соответствии с п. 1.2., 2.1., 2.5. и другими условиями настоящего договора. Данная сумма уплачивается генеральным подрядчиком субподрядчику при своевременном и качественном выполнении всего объёма работ, предусмотренных договором и не подлежит изменению в большую сторону.

В силу пункта 3.2. договора субподряда от 02.06.2016 № ЯР/05/16-1Д/2 общая стоимость работ, выполненных субподрядчиком по договору и подлежащих оплате, определяется по факту выполненных работ на основании всех подписанных актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2), а также справок о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), которые составляются в соответствии с расценками (ценами, тарифами), указанными в пункте 3.1. договора исключительно в качестве расшифровок объемов выполненных субподрядчиком работ за период с целью определения их стоимости для проведения расчетов между субподрядчиком и генеральным подрядчиком в порядке, определенном договором.

Согласно пункту 3.6. договора субподряда от 02.06.2016 № ЯР/05/16-1Д/2 оплата выполненных субподрядчиком по договору работ производится путем передачи (уступки) субподрядчику имущественных прав в отношении объектов долевого строительства, участником которых является генподрядчик, в порядке и на условиях, определяемых сторонами в договорах уступки имущественных прав, заключаемых сторонами дополнительно, стоимость передаваемого кв. метра определяется в приложении №3 («Соглашение о порядке и форме расчетов»), являющемся неотъемлемой частью договора. Расчеты за выполненный объём работ оформляются ежеквартально (при наличии достаточной суммы для проведения зачета на полную стоимость отдельного индивидуализированного объекта долевого строительства), в течение 25 дней со дни-приемки генподрядчиком (в порядке, предусмотренном разделом 7 договора) работ и подписания актов о приёмке выполненных работ (форма № КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на необходимую сумму путем подписания сторонами соглашений о зачете встречных однородных денежных требований. Расчет с субподрядчиком считается произведенным с момента подписания КС-2, КС-3 на сумму зачета и выдачи генподрядчиком справки о полной оплате на каждый отдельный, индивидуализированный объект (объекты) долевого строительства, передаваемый (передаваемые) генподрядчиком. Оплата выполненных работ так же может производиться зачётом встречных требований по другим сделкам, совершённых сторонами. Другие формы расчета возможны при дополнительном письменном согласовании сторон.

Пунктом 4.1. договора субподряда от 02.06.2016 № ЯР/05/16-1Д/2 определено, что начальный и конечный сроки выполнения работ, а также сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) согласовываются сторонами и фиксируются в графике производства работ (приложение №2 к договору), который является неотъемлемой частью договора.

Сторонами подписаны справки о стоимости выполненных работ и затрат от 30.06.2016 № 1, от 31.07.2016 № 1, акты от 30.06.2016 № 1, от 31.07.2016 № 1, от 31.07.2016 № 2, от 31.07.2016 № 3.

ООО «ЭКО» и ООО «КРАС-ЕВРОСТРОЙ-СЕРВИС» заключили соглашение №25/16 от 01.09.2016 о зачете встречных однородных требований, в соответствии с которым ООО «ЭКО» в порядке зачета встречных однородных требований погашает задолженность ООО «КРАС-ЕВРОСТРОЙ-СЕРВИС» в сумме 6 216 189,45 руб., в том числе, образовавшуюся из обязательства оплаты денежных средств по договору уступки права требования от 14.04.2015 №Э/ЯР/2-к150, заключенному между ООО «ЭКО» и ООО «КРАС-ЕВРОСТРОЙ-СЕРВИС» в отношении права требования от ООО «ЭКО ПРОМ» предоставления отдельной однокомнатной квартиры №150, общей проектной площадью (с учетом балконов) ориентировочно 33,3 кв.м., находящейся на 15-ом этаже, в осях А-Г, между рядами 4-5, в жилом доме №2 по строительному адресу: г. Красноярск, Советский район, 6 мкрн. жилого района Солнечный, участок №5 с кадастровым номером 24:50:04 00 022:45, в размере 1 598 400,00 руб.

В соответствии с пунктом 2 соглашения №25/16 от 01.09.2016 ООО «КРАС-ЕВРОСТРОИ-СЕРВИС» в порядке зачета встречных однородных требований частично погашает задолженность ООО «ЭКО» в размере 6 216 189,45 руб., образовавшуюся из обязательства оплаты денежных средств:

- за выполненные субподрядные работы по устройству отопления в доме №1 ж/к Ярослав в соответствии с договором субподряда № ЯР/05/16- 1Д/2 от 02.06.2016 в размере 3 940 287,72 руб., что подтверждается следующими документами: акт о приемке выполненных работ за июль 2016г., №1 от 31.07.2016, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 31.07.2016.

-за выполненные субподрядные работы по устройству водопровода и канализации в доме №1 ж/к Ярослав в соответствии с договором субподряда №_ЯР/05/16-1Д/1 от 26.01.2016 в размере 2 427 413,73 руб., что подтверждается следующими документами: акт о приемке выполненных работ за июнь 2016г. №1 от 30.06.2016, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.06.2016, акт о приемке выполненных работ за июль 2016г. №2 от 31.07.2016, акт о приемке выполненных работ за июль 2016г. №3 от 31.07.2016, справка о стоимости выполненных работ и затрат №1 от 30.06.2016.

Согласно пункту 3 соглашения №25/16 от 01.09.2016 с момента подписания сторонами соглашения, встречные однородные требования сторон, указанные в пунктах 1, 2 соглашения в размере 6 216 189,45 руб., полностью прекращаются.

Истец направил в адрес ответчика претензию от 10.10.2017 № 501 с требованием оплатить 87 912 руб. неустойки в семидневный срок с момента получения претензии (почтовая квитанция от 11.10.2017 и опись вложения в ценное письмо от 11.10.2017). Ответчик требования претензии не исполнил.

Считая свои права нарушенными, истец обратился в арбитражный суд с требованием о взыскании с ответчика 87 912 руб. неустойки за период с 15.05.2016 по 01.09.2016.

Исследовав представленные доказательства, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 307 Гражданского кодекса Российской Федерации в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Стороны заключили договор уступки прав требования от 14.04.2016 №Э/ЯР/2-150, отношения по которым регулируются главой 24 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В силу пункта 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 389 Гражданского кодекса Российской Федерации уступка требования, основанного на сделке, совершенной в простой письменной или нотариальной форме, должна быть совершена в соответствующей письменной форме.

Согласно пункту 1 статья 388 Гражданского кодекса Российской Федерации уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону.

В силу статьи 389.1. Гражданского кодекса Российской Федерации взаимные права и обязанности цедента и цессионария определяются настоящим Кодексом и договором между ними, на основании которого производится уступка. Требование переходит к цессионарию в момент заключения договора, на основании которого производится уступка, если законом или договором не предусмотрено иное. Если иное не предусмотрено договором, цедент обязан передать цессионарию все полученное от должника в счет уступленного требования.

Пунктом 1 статьи 423 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным.

Согласно пункту 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 21.12.2005 № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о некоторых основаниях прекращения обязательств» договор считается безвозмездным в том случае, если судом будет установлено намерение кредитора освободить должника от обязанности по уплате долга в качестве дара.

Оценив условия договора уступки прав требования от 14.04.2016 №Э/ЯР/2-150, суд пришел к выводу о том, что данный договор совершен в надлежащей форме, подписан уполномоченными лицами, не противоречит нормам статей 382 - 390 Гражданского кодекса Российской Федерации и содержит все существенные условия в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации для данного вида договоров: обязательства, из которых возник долг, размер задолженности, уступленное право требования.

Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон (пункт 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Из условий указанного договора следует, что сумма уступаемого права (требования) составляет 1 595 400 руб. Приобретатель вносит денежные средства в срок до 14.05.2016 (пункт 4 договора).

Задолженность погашена путем подписания соглашения о зачете встречных однородных денежных требований по соглашению №25/16 от 01.09.2016.

Согласно статье 410 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. В случаях, предусмотренных законом, допускается зачет встречного однородного требования, срок которого не наступил. Для зачета достаточно заявления одной стороны.

Вместе с тем, нормы статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации не распространяются на отношения между ООО «ЭКО» и ООО «КРАС-ЕВРОСТРОЙ-СЕРВИС» по прекращению обязательств, в связи с тем, что обязательства сторон были прекращены не заявлением о зачете одной стороны, а путем подписания соглашения о зачете, являющегося многосторонней сделкой.

Зачет и соглашение о зачете являются разными способами прекращения обязательств. В соответствии с пунктом 3 статьи 407 Гражданского кодекса Российской Федерации стороны своим соглашением вправе прекратить обязательство и определить последствия его прекращения, если иное не установлено законом или не вытекает из существа обязательства. Таким образом, установлена возможность прекращения соглашением сторон любого обязательства, если иное не установлено законом.

Разъяснения, данные в пункте 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 29.12.2001 № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований», касаются именно случая направления одной стороны другой заявления о зачете в соответствии со ст. 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, чего в рассматриваемом случае не было.

Исходя из принципа свободы договора, стороны вправе заключить любую сделку, не противоречащую общим принципам и нормам гражданского законодательства.

Согласно пункту 3 соглашения №25/16 от 01.09.2016 с момента подписания сторонами соглашения, встречные однородные требования сторон, указанные в пунктах 1, 2 соглашения, в размере 6 216 189,45 руб. полностью прекращаются.

С учетом изложенного, обязательства ответчика по оплате уступаемого права (требования) считаются прекращенными с даты подписания соглашения о зачете, то есть с 01.09.2016.

Согласно статье 329 Гражданского кодекса Российской Федерации исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

В соответствии со статьей 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с пунктом 4 договора истец начислил 87 912 руб. неустойки за период с 15.05.2016 по 01.09.2016.

Расчет неустойки проверен судом, является верным. Поскольку суду не представлены доказательства оплаты в срок, определенный договором, истец правомерно считает ответчика просрочившим денежное обязательство.

Таким образом, требование о взыскании 87 912 руб. неустойки подлежит удовлетворению в полном объёме.

При принятии иска обществу с ограниченной ответственностью «ЭКО» была предоставлена отсрочка оплаты государственной пошлины.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина взыскивается с ответчика в доход федерального бюджета.

Руководствуясь статьями 15, 110, 167 – 170, 177, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КРАС-ЕВРОСТРОЙ-СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «ЭКО» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 87 912 руб. неустойки по договору уступки права требования Э/ЯР/2-150 от 14.04.2016 за период с 15.05.2016 по 01.09.2016.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КРАС-ЕВРОСТРОЙ-СЕРВИС» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 3 516 руб. государственной пошлины.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Исполнительный лист на настоящее решение до истечения срока на обжалование в суде апелляционной инстанции выдается только по заявлению взыскателя.



Судья

М.А. Альтергот