СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 15 апреля 2019 г. по делу № А43-100/2019

Арбитражный суд Нижегородской области (АС Нижегородской области) - Административное

Суть спора: Оспаривание ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц - Административные и иные публичные споры

43/2019-77649(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Е Дело № А43-100/2019

г. Нижний Новгород 15 апреля 2019 года

Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Чепурных Марии Григорьевны (вн. шифр 43-26), при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению, уточненному в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о признании незаконным отказа Министерства строительства Нижегородской области от 01.11.2018 № 328-20624/18 и обязании ответчика устранить нарушения прав, свобод и законных интересов истца путем продления срока действия разрешения на строительство от 16.12.2013 г. сроком на 15 месяцев до 31.12.2019,

при участии представителей сторон:

от заявителя: ФИО2 (доверенность от 07.05.2018), временный управляющий ФИО3 (паспорт, определение суда от 22.02.2019), ФИО4 (доверенность от 05.04.2019),

от ответчика: ФИО5 (доверенность от 09.01.2019),

от третьих лиц: ФИО6 (доверенности от 25.05.2018, 26.04.2018), ФИО7 (доверенность от 09.01.2019), ФИО8 (доверенность от 02.04.2018), ФИО9 (паспорт, протокол от 03.04.2019).

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 201, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Заявленное требование общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить.

Признать незаконным отказ Министерства строительства Нижегородской области от 01.11.2018 № Исх-328-20624/18 и обязать ответчика в течение 5 рбочих дней с даты изготовления настоящего решения

суда в полном объеме устранить нарушения прав, свобод и законных интересов истца путем продления срока действия разрешения на строительство от 16.12.2013 г. № RU52303000-27/1455р сроком на 15 месяцев до 31.12.2019.

В силу части 7 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение обратить к немедленному исполнению.

Взыскать с Министерства строительства Нижегородской области в пользу общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой» 3000рублей расходы по уплате государственной пошлины.

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать после вступления решения суда в законную силу.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня принятия и может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в месячный срок со дня принятия решения.

Текст решения в полном объеме будет изготовлен в пятидневный срок.

Судья М.Г.Чепурных