Резолютивная часть решения от 23 сентября 2022 г. по делу № А40-156474/2022

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ(резолютивная часть по делу, рассмотренному в порядке упрощённогопроизводства)

дело № А40-156474/22-113-1168
г. Москва
23 сентября 2022 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе:

председательствующего судьи А.Г. Алексеева

рассмотрев в порядке упрощённого производства дело

по исковому заявлению ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН" (115114, <...>, СТР 2, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 01.04.2005, ИНН: <***>, КПП: 772501001)

к ответчику ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО" (115280, РОССИЯ, Г. МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ФИО1 Г., АВТОЗАВОДСКАЯ УЛ., Д. 16, К. 2, СТР. 8, ЭТАЖ 3, ОФИС. 311, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.10.2011, ИНН: <***>, КПП: 772501001)

о взыскании неустойки по Договору строительного подряда от 18.06.2021 г. № НМ 04-ИБ за период с 23.09.2021 г. по 09.02.2022 г. в размере 191 820 рублей

без вызова лиц, участвующих в деле

Руководствуясь ст. ст. 4, 65, 68, 71, 102, 110, 123, 156, 167-170, 180, 181, 228, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

1.Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО» (ОГРН <***>) в пользу публичного акционерного общества «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН» (ОГРН <***>):

сумму неустойки по Договору строительного подряда от 18.06.2021 г. № НМ 04-ИБ за период с 23.09.2021 г. по 09.02.2022 г. в размере 191 820 (сто девяносто одна тысяча восемьсот двадцать) рублей;

расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 755 (шесть тысяч семьсот пятьдесят пять) рублей.

2.Решение может быть обжаловано в установленный законом срок.


Судья А.Г. Алексеев