Резолютивная часть решения от 28 мая 2019 г. по делу № А15-4993/2018

Арбитражный суд Республики Дагестан (АС Республики Дагестан) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А15-4993/2018
28 мая 2019 г.
г. Махачкала



Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Ахмедовой Г.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью "АРЭМ" к государственному казенному учреждению Республики Дагестан "Управление автомобильных дорог Республики Дагестан" об обязании исполнить обязательства по дофинансированию остатка работ по государственным контрактам № 159/15-РЕК/Р от 26.10.2015 и № 92/16-РЕКР/Р от 05.08.2016 в размере 321896845 руб., перечислив на счет ООО "АРЭМ", о взыскании 57292155 руб. задолженности за выполненные работы, 3323000 руб. штрафа, 17596791,14 руб. неустойки (пени), 34452480,01 руб. убытков от вынужденного простоя дорожно - строительной техники из-за недофинансирования,

руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:


принять уточнения исковых требований общества с ограниченной ответственностью "АРЭМ" от 04.04.2019 в части увеличения суммы неустойки (пени) до 2913783,52 руб.

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "АРЭМ" удовлетворить.

Взыскать с государственного казенного учреждения Республики Дагестан "Управление автомобильных дорог Республики Дагестан" (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "АРЭМ" (ОГРН <***>) 57292155 руб. основного долга и 2913783,52руб. неустойки (пени).

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "АРЭМ" от остальной части исковых требований, производство по делу в этой части прекратить.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение суда вступает в силу в месячный срок со дня его принятия и может быть обжаловано в тот же срок в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Ессентуки через Арбитражный суд Республики Дагестан.

Судья Г.М. Ахмедова



Суд:

АС Республики Дагестан (подробнее)

Истцы:

ООО "Арэм" (подробнее)

Ответчики:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН "УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН" (подробнее)

Судьи дела:

Ахмедова Г.М. (судья) (подробнее)