Резолютивная часть решения от 8 декабря 2017 г. по делу № А50-6945/2017

Арбитражный суд Пермского края

Именем Российской Федерации


Резолютивная часть решения

08 декабря 2017 г. Дело № А50-6945/2017

По делу по иску Администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику: ООО «Строители Пермского края» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки в сумме 14 566 159 руб. 17 коп.

по встречному иску ООО «Строители Пермского края» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к ответчику: Администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности за фактически выполненные работы в сумме 13 050 422 руб. 40 коп.

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной «Строители Пермского края» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 2 911 231 руб. 83 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления в законную силу решения суда.

Взыскать с Общества с ограниченной «Строители Пермского края» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в сумме 95 780 руб. 79 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления в законную силу решения суда.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Встречные исковые требования ООО «Строители Пермского края» удовлетворить.

Взыскать с Администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной «Строители Пермского края» (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность в сумме 13 050 422 руб. 40 коп.

Исполнительный лист выдать после вступления в законную силу решения суда.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья: Антонова Е.Д.