Резолютивная часть решения от 19 декабря 2023 г. по делу № А27-12099/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дело № А27-12099/2023

Р Е Ш Е Н И Е

именем Российской Федерации

резолютивная часть

19 декабря 2023 г. г. Кемерово

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Беляевой Л.В.,

при ведении протокола заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании

общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Спецстрой" (ИНН <***>; ОГРН: <***>)

к муниципальному предприятию города Кемерово "Городское управление капитального строительства" (ИНН <***>; ОГРН: <***>)

об обязании представить акты по форме КС-11 по инвестиционным договорам № 5,7,8 от 28.08.2020; о взыскании 2 615 811,34 руб. неустойки по инвестиционным договора № 5,7,8 от 28.08.2020, о проведении зачета на сумму 1 464 835,20 руб.,

по встречному иску о взыскании 9 074 180 руб. задолженности, 1 324 918,05 руб. неустойки

при участии:

от ООО СЗ «Спецстрой» – ФИО2, доверенность от 24.03.2023; от МП г. Кемерово «ГорУКС» – ФИО3, доверенность от 09.01.2023.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального предприятия города Кемерово "Городское управление капитального строительства" (ИНН <***>; ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Спецстрой" (ИНН <***>; ОГРН: <***>) неустойку в размере 2 615 811,34 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 30084 руб.

В остальной части требований отказать.

Взыскать в доход федерального бюджета с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Спецстрой" (ИНН <***>; ОГРН: <***>) государственную пошлину в размере 12079 руб.

Встречное исковое заявление удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Спецстрой" (ИНН <***>; ОГРН: <***>) в пользу муниципального предприятия города Кемерово "Городское управление капитального строительства" (ИНН <***>; ОГРН: <***>) задолженность в размере 9 074 180,46 руб., неустойку в размере 1 324 918,05 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 74 995 руб.

Произвести процессуальный зачет и окончательно к взысканию определить с общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Спецстрой" (ИНН <***>; ОГРН: <***>) в пользу муниципального предприятия города Кемерово "Городское управление капитального строительства" (ИНН <***>; ОГРН: <***>) 7 828 198,17 руб.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в течение одного месяца с момента его принятия (изготовления его в полном объеме).

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный апелляционный суд.

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Кемеровской области.

Судья Л.В. Беляева