Решение от 12 июня 2017 г. по делу № А56-23305/2017

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А56-23305/2017
13 июня 2017 года
г.Санкт-Петербург


Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Закржевской Э.С.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: общество с ограниченной ответственностью «СМК-ИНЖИНИРИНГ»

(адрес: 198216, Санкт-Петербург, б-р Новаторов д.51,кв.60; 192029, <...>/И/6, ОГРН: <***>)

Ответчик: жилищно-строительный кооператив «ВИЛЛА ХИЛЛЗ» (адрес: 197198, <...>/ЛИТ. А/ПОМ. 3-Н, ОГРН: <***>);

о взыскании 15769 руб. 79 коп.

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «СМК-ИНЖИНИРИНГ» обратилось в суд с иском о взыскании с жилищно-строительного кооператива «ВИЛЛА ХИЛЛЗ» 15769 руб. 79 коп. неустойки за нарушение сроков оплаты работ, выполненных в рамках договора подряда № 15013 от 26.06.2015.

Определением суда от 14.04.2017 дело назначено к рассмотрению в порядке упрощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст.228 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Ответчику предложено представить отзыв на заявленные требования. Лицам, участвующим в деле, предложено представить доказательства в обоснование своих доводов.

Стороны надлежаще извещены о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства. Поступившее в арбитражный суд исковое заявление с приложением размещены в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.kad/arbitr.ru в режиме ограниченного доступа. Ответчик отзыв на иск в порядке ст.131 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представил.

Изучив и оценив материалы дела в порядке, предусмотренном ст.71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд приходит к следующему.


Из материалов дела следует, что 26.06.2015 стороны заключили договор подряда № 15013 от 26.06.2015 на выполнение подрядных работ.

Решением в виде резолютивной части по делу А56-63214/2016 с жилищно-строительного кооператива «Вилла Хиллз» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СМК-Инжиниринг» 404.103 руб. 38 коп. по договору № 15013 от 26.06.2015, их них: 378 820 руб. 97 коп. задолженности и 25 282 руб. 41 коп. неустойки по состоянию на 27.07.2016, а также 11.082 руб. расходов по государственной пошлине. Поэтому, согласно п.2 ст.69 АПК РФ, данное обстоятельство не подлежит повторному доказыванию.

При таких обстоятельствах у суда имеются основания для вывода о том, что жилищно-строительного кооператива «Вилла Хиллз» нарушены требования ст.309 ГК РФ о надлежащем исполнении обязательств. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается в силу ст.310 ГК РФ.

Обратившись с настоящим иском в суд, истец просит взыскать с ответчика неустойку на основании п. 8.4 договора в размере 1/365 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка РФ за каждый день просрочки.

За период с 26.06.2016-19.12.2016 сумма неустойки составила 15.769 руб. 79 коп.

Расчет процентов в этой части, представленный истцом, ответчиком не оспорен, судом проверен и признается правильным.

В соответствии со ст. 110 АПК РФ, ст.ст. 333.22 НК РФ с ответчика в пользу истца надлежит взыскать госпошлину пропорционально удовлетворенному иску в сумме 2.000 руб.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

Взыскать с жилищно-строительного кооператива «ВИЛЛА ХИЛЛЗ» в пользу общества с ограниченной ответственностью «СМК-ИНЖИНИРИНГ» 15.769 руб. 79 коп. неустойки, а также 2.000 руб. расходов по уплате государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Закржевская Э.С.