Резолютивная часть решения от 14 марта 2023 г. по делу № А24-4622/2022

201/2022-48554(2)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-4622/2022
г. Петропавловск-Камчатский
14 марта 2023 года
Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Т.А. Арзамазовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по

исковому заявлению муниципального казенного учреждения

«Администрация муниципального образования

сельское поселение село «Тымлат»

(ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью

«Проектно-строительная компания «Гарант»

(ИНН <***>, ОГРН <***>)

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью

«Тымлатский рыбокомбинат»

о расторжении муниципального контракта от 23.12.2019, о взыскании

4 282 848,96 руб. убытков, неустойки и штрафа, при участии в заседании: от истца: не явились,

от ответчика: директор ФИО2 (паспорт, приказ от 18.03.2021, выписка из ЕГРЮЛ),

от третьего лица: представитель ФИО3 (паспорт, доверенность от 11.06.2020, со специальными полномочиями, сроком на три года, диплом),

руководствуясь статьями 110, 167–171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Гарант» об утверждении мирового соглашения отказать.

Расторгнуть муниципальный контракт от 23.12.2019

№ 0138300008819000038_217746, заключенный между муниципальным казенным учреждением «Администрация муниципального образования сельское поселение село «Тымлат» и обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Гарант».

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Гарант» в пользу муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования сельское поселение село «Тымлат» 269 366 (двести шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей

77 копеек неустойки и 5 000 (пять тысяч) рублей штрафа.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Гарант» в доход федерального бюджета 8 788 (восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей государственной пошлины.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Т.А. Арзамазова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 11.03.2023 21:40:00

Кому выдана Арзамазова Татьяна Андреевна