СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 18 января 2021 г. по делу № А07-12112/2020

Арбитражный суд Республики Башкортостан (АС Республики Башкортостан) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

1 2111402_4765432

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-12112/2020
г. Уфа
18 января 2021 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Журавлевой У.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 рассмотрел дело по иску общества с ограниченной ответственностью "Завод строительных материалов и конструкций" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью "ЭПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании 969 262 руб. 62 коп. пени, начисленной за нарушение сроков выполнения работ по договору от 19.04.2019 № 55/19-КС(3) за период с 31.12.2019 по 15.05.2020, и 172 663 руб. 17 коп. пени, начисленной за нарушение сроков выполнения работ по договору от 19.04.2019 № 56/19- КС(3) за период с 21.12.2019 по 15.05.2020 (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшения исковых требований).

Руководствуясь ст. 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЭПП" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Завод строительных материалов и конструкций" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 320 000 руб. пени, начисленной за нарушение сроков выполнения работ по договору от 19.04.2019 № 55/19-КС(3) за период с 31.12.2019 по 15.05.2020, и 60 000 руб. пени, начисленной за нарушение сроков выполнения работ по договору от 19.04.2019 № 56/19-КС(3) за период с 21.12.2019 по 15.05.2020, а также 24 419 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Завод строительных материалов и конструкций" (ИНН 0266023479, ОГРН 1040203380337) из федерального бюджета 1592 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению от 27.05.2020 № 22261.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья У.В. Журавлева