Резолютивная часть решения от 19 октября 2017 г. по делу № А35-6584/2017

54/2017-102349(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть)

город Курск «19» октября 2017 года Дело № А35-6584/2017

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Трубецкой Е.В. при ведении

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление

открытого акционерного общества «Курская мостостроительная фирма «Строймост»

(ОГРН <***>, ИНН <***>, зарегистрировано 15.09.1993г., место

нахождения: 305004, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «ГидроПромСтрой» (ОГРН

5087746152016, ИНН <***>, зарегистрировано 26.09.2008г., место нахождения:

299011, <...>) о взыскании договорной неустойки при участии представителей: от истца – ФИО2 по доверенности от 04.07.2017г.; от ответчика – не явился, уведомлен;

Руководствуясь статьями 6-10, 15, 65, 70, 71, 110, 137, 167-170, 176, 177 и 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГидроПромСтрой» в пользу

открытого акционерного общества «Курская мостостроительная фирма «Строймост»

3668055 рублей 10 копеек, в том числе 3425027 рублей 76 копеек задолженности и 243027 рублей 34 копейки неустойки за период с 18.04.2017г. по 04.10.2017г., а также 43315 рублей 00 копеек расходов по уплате государственной пошлины. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГидроПромСтрой» в пользу открытого акционерного общества «Курская мостостроительная фирма «Строймост» неустойку за период с 05.10.2017г. по день фактической оплаты долга, исходя из суммы долга в размере 3381527 рублей 76 копеек и ставки неустойки равной 0,03% за каждый день просрочки, но не более 10% от цены договора.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГидроПромСтрой» в доход федерального бюджета 525 рублей 00 копеек государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Курской области, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.В.Трубецкая

19 октября 2017 года