Резолютивная часть решения от 24 июля 2017 г. по делу № А12-11545/2017

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г.Волгоград Дело № А12-11545/2017 «25» июля 2017 года

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Шутова С.А.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Артюховой В.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального учреждения коммунально-дорожного-строительства, ремонта и содержания (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Аваль-Строй» (ОГРН <***>, ИНН <***>), с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, о взыскании неустойки и штрафа и по встречному иску о взыскании неустойки и штрафа,

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, доверенность № 74/03 от 18.01.2017г., от ответчика – не явился, извещен, от третьего лица – ФИО2, доверенность № Д/05-53 от 12.10.2016г.,

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аваль-Строй» в пользу муниципального учреждения коммунально-дорожного-строительства, ремонта и содержания неустойку в сумме 1 372 204 руб. 42 коп.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с муниципального учреждения коммунально-дорожного-строительства,

ремонта и содержания в пользу общества с ограниченной ответственностью «Аваль- Строй» неустойку в сумме 1 040 016 руб. 84 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в сумме 10 077 руб. 41 коп.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Путем зачета требований по первоначальному и встречному искам взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аваль-Строй» в пользу муниципального учреждения коммунально-дорожного-строительства, ремонта и содержания 322 110 руб. 17 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аваль-Строй» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 17 962 руб. 80 коп.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья С.А.Шутов