Резолютивная часть решения от 6 февраля 2020 г. по делу № А32-26019/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

г.Краснодар Дело № А32-26019/2018 06.02.2020

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи С.А. Баганиной, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Л.В.Поляшевой, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж-Строй» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), г. Краснодар к обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная Компания «Перспективы» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), г. Краснодар

о взыскании 6 197 409,71 руб, в том числе 5 166 225,26 рублей долга, 1 031 184 ,45 руб процентов и взыскании процентов с 09.05.2018 по день фактической уплаты долга.

по встречному иску ООО «Проектно-Строительная Компания «Перспективы» к ООО «Сантехмонтаж-Строй» о взыскании 16 650 000 руб. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по основаниям п.2.1 договора № 01/16-П от 01.02.2016г. и дополнительного соглашения № 2 от 01.07.2016 (отсрочка уплаты госпошлины) руководствуясь статьями 65, 70, 106, 110, 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

По первоначальному иску:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная Компания «Перспективы» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), г. Краснодар в пользу общества с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж-Строй» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), г. Краснодар 6 466 914,97 руб, в том числе 5 166 225,26 рублей долга, 1 300 689,71 руб процентов за период с 28.12.2016 по 06.02.2020, а также 52 307 рублей расходов по уплате госпошлины, 50 000 руб расходов на оплату услуг эксперта. Взыскание процентов за пользование денежными средствами производить с 07.02.2020 по день фактической уплаты долга исходя из значений ключевой ставки Банка России, действующей в соответствующие периоды.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная Компания «Перспективы» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), г. Краснодар в доход федерального бюджета 3028 руб государственной пошлины.

По встречному иску: Принять отказ заявителя от заявления о фальсификации доказательства. В иске отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная

Компания «Перспективы» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), г. Краснодар в доход федерального бюджета 106 250 руб госпошлины.

Выдать один исполнительный лист на взыскание с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная Компания «Перспективы» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>), г. Краснодар в доход федерального бюджета 109 278 руб госпошлины.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение.

Судья С.А. Баганина