СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 10 января 2019 г. по делу № А82-18817/2018

Арбитражный суд Ярославской области (АС Ярославской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения

94/2019-1544(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28

http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

Дело № А82-18817/2018
г. Ярославль
10 января 2019 года
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Яцко И.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Строитель плюс" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о расторжении договора № 362-Д/11 от 06.06.2011, взыскании 3670560,55 руб. убытков и неустойки,

Руководствуясь статьями 49, 65, 110, 150, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения

№ 362-Д/11 от 06.06.2011, заключенный между публичным акционерным обществом "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" (ИНН <***>, ОГРН <***>) и обществом с ограниченной ответственностью "Строитель плюс" (ИНН <***>, ОГРН <***>).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строитель плюс" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу публичного акционерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 3117940,40 руб. неустойки за нарушение сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению за период с 12.05.2016 по 22.12.2017, а также 41588 руб. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Принять отказ истца от иска о взыскании 84554,32 руб. неустойки, производство по делу в данной части прекратить.

В остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

В соответствии со статьей 333.40 НК РФ возвратить истцу из федерального бюджета 423 руб. государственной пошлины, оплаченной платежным поручением № 106827 от 13.08.2018 (п/пор в деле).

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети

«Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья Яцко И.В.