Резолютивная часть решения от 12 апреля 2019 г. по делу № А10-865/2019

Арбитражный суд Республики Бурятия (АС Республики Бурятия) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ул. Коммунистическая, 52, г. Улан-Удэ, 670001

e-mail: info@buryatia.arbitr.ru, web-site: http://buryatia.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Дело № А10-865/2019
12 апреля 2019 года
г. Улан-Удэ

Арбитражный суд Республики Бурятия в составе судьи Белоглазовой Е.В.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства, без вызова сторон, дело по иску некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания «Континент» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 15 408 рублей 13 копеек неустойки за нарушение срока окончания работ по договору № 21/2017 – СМР/16 от 03.04.2017,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

Р Е Ш И Л:


Исковые требования удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания «Континент» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 15 408 рублей 13 копеек неустойки за период с 01.07.2017 по 13.12.2018 за нарушение срока окончания работ по договору № 21/2017 – СМР/16 от 03.04.2017 на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (капитальный ремонт системы канализации и водоотведения МКД по адресу: Республика Бурятия, <...>).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Торгово-строительная компания «Континент» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 000 рублей государственную пошлину в доход федерального бюджета.

По заявлению лица, участвующего в деле, арбитражный суд составляет мотивированное решение по настоящему делу.

Заявление о составлении мотивированного решения по настоящему делу может быть подано в течение пяти дней со дня размещения решения на информационном ресурсе «Картотека арбитражных дел» (http://kad.arbitr.ru). В этом случае арбитражным судом решение принимается по правилам, установленным главой 20 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если иное не вытекает из особенностей, установленных настоящей главой.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления.

Решение по настоящему делу, подлежит немедленному исполнению. Указанное решение вступает в законную силу по истечении пятнадцати дней со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

В случае составления мотивированного решения арбитражного суда такое решение вступает в законную силу по истечении срока, установленного для подачи апелляционной жалобы.

В случае подачи апелляционной жалобы решение по настоящему делу, если оно не



Суд:

АС Республики Бурятия (подробнее)

Истцы:

Некоммерческая организация Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Бурятия (подробнее)

Ответчики:

ООО ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОНТИНЕНТ (подробнее)

Судьи дела:

Белоглазова Е.В. (судья) (подробнее)