Постановление от 22 июля 2024 г. по делу № А40-287074/2023

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 09АП-31637/2024

Дело № А40-287074/23
г. Москва
22 июля 2024 года
Резолютивная часть постановления объявлена 16 июля 2024 года

Постановление изготовлено в полном объеме 22 июля 2024 года


Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Фриева А.Л.,

судей Порывкина П.А., Новиковой Е.М,

при ведении протокола секретарем судебного заседания Пулатовой К.Р.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО "АРЕС" на решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2024 по делу № А40-287074/23 по иску ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «С&Т ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ИНН Представительства в г. Москва 9909016815) к ООО "АРЕС" (ИНН<***>, ОГРН <***>) о взыскании,

и встречный иск о взыскании,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 по доверенности от 01.12.2023,

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 24.06.2024, ФИО3 по доверенности от 22.04.2024,



У С Т А Н О В И Л:

Иск заявлен о взыскании с ответчика в пользу истца суммы неосновательного обогащения в размере 14 318 464,4 рубля, включая НДС и 96 071,28 долларов США, включая НДС; пени в размере 65 905,25 рублей; проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в размере 1 700 405,88 рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами по правилам статьи 395 Гражданского кодекса за период с 05.12.2023 г. по день фактической уплаты суммы неосновательного обогащения.

Встречный иск заявлен о взыскании с Частной компании с ограниченной ответственностью «С&Т Инвестментс Лимитед» в пользу общества с ограниченной ответственностью «АРЕС» суммы гарантийных удержаний в размере 12 724 443,61 рубля; 37 511,53 долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день исполнения решения суда и 4 872,24 евро по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день исполнения решения суда.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2024 первоначальные исковые требования удовлетворены. Встречный иск оставлен без удовлетворения.

Ответчик по первоначальному иску, не согласившись с решением суда, обратился с апелляционной жалобой, в которой просил решение суда в отменить, принять по делу новый судебный акт.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии с главой 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев апелляционную жалобу, а также исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, считает, что имеются основания для изменения решения Арбитражного суда г. Москвы от 29.03.2024.

Как следует из материалов дела, между Частной компанией с ограниченной ответственностью «С&Т Инвестментс Лимитед» (далее – заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «АРЕС» (далее – подрядчик) были заключены Договоры подряда в отношении объекта - «Многофункциональный жилой комплекс «Снегири ЭКО», расположенного по адресу: <...> кор. 1- 26, р-н Раменки, а именно:

1) Договор подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г., с учётом Дополнительного соглашения №№ 1-7 к нему (Приложение № 1), а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам подряда, заключенного между сторонами и ООО «АРЕС КОНСТРАКШН»;

2) Договор подряда № 2017-6 от 10 октября 2017 г., с учётом Дополнительного соглашения №№ 1-23 к нему (Приложение №№ 2-3), а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам подряда, заключенного между сторонами и ООО «АРЕС КОНСТРАКШН»;

3) Договор подряда № 2018-1 от 12 января 2018 г., с учётом Дополнительного соглашения №№ 1-2 к нему (Приложение № 4), а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам подряда, заключенного между сторонами и ООО «АРЕС КОНСТРАКШН»;

4) Договор подряда № 2021-1 от 15 февраля 2021 г.;

5) Договор подряда № 2021-7 от 3 ноября 2021 г.;

6) Договор подряда № 2022-1 от 28 марта 2022 г.;

7) Договор подряда № 2022-2 от 11 апреля 2022 г.;

8) Договор подряда от 23 августа 2016 г., с учетом Дополнительного соглашения (Приложение №№ 9-18), а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам подряда, заключенного между сторонами и ООО «АРЕС КОНСТРАКШН» (далее – Договоры).

По данным бухгалтерии заказчика по Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г., с учётом Дополнительных соглашений №№ 1-7 к Договору, а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам подряда с подрядчиком состоялись следующие взаиморасчёты, по итогам которых оплачено за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 6 669 220,63 рублей.

Общая сумма оплаченных всего заказчиком подрядчику по Договору подряда /№ 2017-5 от 4 октября 2017 г. денежных средств 15 008 019,85 рублей, в т.ч. НДС состоит из: - общей суммы оплаченных заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г. авансов в размере 8 338 799,23 рублей, в том числе НДС, что подтверждается реестром платёжных поручений по оплате авансов по Договору; - общей суммы оплаченных заказчиком подрядчику денежных средств за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 в размере 6 669 220,63 рублей, в т.ч. НДС, что подтверждается реестром платёжных поручений по оплате за выполненные работы по Договору.

Всего заказчиком было оплачено подрядчику по Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г. авансов в размере 8 338 799,23 рублей, в том числе НДС, из которых в каждом подписанном заказчиком и подрядчиком акте о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 было зачтено авансов на сумму 6 536 314,18 рублей, в т.ч. НДС.

С учётом изложенного, у подрядчика перед заказчиком по Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г. имеется сумма неотработанного аванса в размере 1 802 485,05 рублей, в том числе НДС.

Общая сумма выполненных подрядчиком по Договору работ в размере 13 910 530,99 рублей, в том числе НДС, подтверждается подписанными сторонами закрывающими документами.

По Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г., с учётом Дополнительного соглашения №№ 1-7 к нему, а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам, срок окончания выполнения работ по Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г. – 31 декабря 2018 г.

Заказчиком оплачено подрядчику по Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г. 15 008 019,85 рублей, в том числе НДС, включая оплату авансов на сумму 8 338 799,23 рублей, в т.ч. НДС сумма зачтённого аванса 6 536 314,18 рублей.

Сумма неотработанного подрядчиком аванса по Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г. составляет 1 802 485,05 рублей, в том числе НДС.

До настоящего времени подрядчик не возвратил заказчику сумму неотработанного аванса по Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г. в размере 1 802 485,05 рублей, в том числе НДС и не выполнил работы по Договору подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г. на сумму 1 802 485,05 рублей, в том числе НДС.

Заказчик отказался от исполнения Договора подряда № 2017-5 от 4 октября 2017 г. в одностороннем порядке, направив подрядчику уведомление исх. № 14/03/2023 от 14.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора, в котором уведомил о том, что Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления, а также потребовал от подрядчика произвести возврат суммы неотработанного аванса в размере 1 802 485,05 рублей, в том числе НДС в течение 7 (семи) календарных дней с момента прекращения действия Договора.

Уведомление направлено подрядчику 16.03.2023 Почтой России по адресу местонахождения подрядчика, указанному в Договорах, а также выписке из ЕГРЮЛ от 23.05.2023 (адрес соответствовал на дату направления уведомления), что подтверждается квитанцией № Прод307548 от 16.03.2023 и описью вложения от 16.03.2023 РПО № 12513081210039.

Поскольку, подрядчик уклонился от получения уведомления, заказчик полагает, что Договор считается расторгнутым с 19.04.2023 (дата истечения срока хранения).

По данным бухгалтерии заказчика по Договору подряда № 2017-6 от 10 октября 2017 года, с учётом Дополнительных соглашений №№ 1-23 к нему, а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам с подрядчиком состоялись взаиморасчеты, по которым оплачено за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 16 155 231,65 рубль.

Общая сумма оплаченных заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2017- 6 от 10 октября 2017 г. денежных средств 45 892 510,44 рублей, в том числе НДС, состоит из: - общей суммы оплаченных заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2017-6 от 10 октября 2017 г. авансов в размере 29 737 278,79 рублей, в том числе НДС, что подтверждается реестром платёжных поручений по оплате авансов по Договору подряда № 2017-6 от 10 октября 2017 г.; - общей суммы оплаченных заказчиком подрядчику денежных средств за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 в размере 16 155 231,65 рубль, в том числе НДС, что подтверждается реестром платёжных поручений по оплате за выполненные работы по Договору подряда № 2017-6 от 10 октября 2017 г.

Всего заказчиком было оплачено подрядчику по Договору подряда № 2017-6 от 10 октября 2017 авансов в размере 29 737 278,79 рублей, в том числе НДС, из которых в каждом подписанном заказчиком и подрядчиком акте о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 было зачтено авансов на сумму 25 224 758,9 рублей, в т.ч. НДС.

С учётом изложенного, у подрядчика перед заказчиком по Договору подряда № 2017-6 от 10 октября 2017 г. имеется сумма неотработанного аванса в размере 4 512 519,89 рублей, в том числе НДС.

Общая сумма выполненных подрядчиком по Договору подряда № 2017-6 от 10 октября 2017 г. работ 43 557 884,8 рубля, в том числе НДС, подтверждается подписанными сторонами закрывающими документами. По Договору подряда № 2017-6 от 10 октября 2017 г., с учётом Дополнительного соглашения № 1-23 к нему, а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам, срок окончания выполнения работ составляет 24 июля 2019 г.

Заказчиком оплачено по Договору 45 892 510,44 рублей, в том числе НДС, включая оплату авансов на сумму 29 737 278,79 рублей, в т.ч. НДС. Сумма зачтённого аванса составляет 25 224 758,9 рублей, в том числе НДС. Сумма неотработанного аванса – 4 512 519,89 рублей, в том числе НДС.

До настоящего времени подрядчик не возвратил сумму неотработанного аванса по Договору и не выполнил работы по Договору на сумму 4 512 519,89 рублей, в том числе НДС.

Заказчик отказался от исполнения Договора, направив подрядчику уведомление исх. №14/03/2023/1 от 14.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора, в котором уведомил о том, что Договор считается расторгнутым с момента получения подрядчиком уведомления о расторжении Договора.

Уведомление направлено подрядчику 16.03.2023 Почтой России по адресу местонахождения подрядчика, а также выписке из ЕГРЮЛ от 23.05.2023, что подтверждается квитанцией № Прод307548 от 16.03.2023 и описью вложения от 16.03.2023 РПО № 12513081210039.

Поскольку, подрядчик уклонился от получения уведомления, заказчик полагает, что Договор считается расторгнутым с 19.04.2023 (дата истечения срока хранения).

По данным бухгалтерии заказчика по Договору подряда № 2018-1 от 12 января 2018 г., с учётом Дополнительных соглашений №№ 1-2 к нему, а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам с подрядчиком состоялись взаиморасчеты, по которым оплачено за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 4 710 899,19 рублей.

Общая сумма оплаченных всего заказчиком подрядчику по Договору подряда 2018-1 от 12 января 2018 г. денежных средств 4 890 899,19 рублей, в том числе НДС, состоит из: - общей суммы оплаченных заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2018-1 от 12 января 2018 г. авансов в размере 180 000 рублей, в том числе НДС, что подтверждается платёжным поручением № 603 от 27.03.2018; - общей суммы оплаченных заказчиком подрядчику денежных средств за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 в размере 4 710 899,19 рублей, в том числе НДС, что подтверждается платёжными поручениями №№ 1868 от 24.12.2020, 1880 от 28.12.2020, 792 от 14.04.2021,1607 от 01.07.2021,2415 от 21.09.2021.

Всего заказчиком было оплачено подрядчику по Договору подряда № 2018-1 от 12 января 2018 г. авансов в размере 180 000 рублей, в том числе НДС, из которых в каждом подписанном заказчиком и подрядчиком акте о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 было зачтено авансов на сумму 0,00 рублей, в том числе НДС.

С учётом изложенного, у подрядчика перед заказчиком по Договору подряда № 2018-1 от 12 января 2018 г. имеется сумма неотработанного аванса в размере 180 000 рублей, в том числе НДС.

Общая сумма выполненных подрядчиком по Договору подряда № 2018-1 от 12 января 2018 г. работ 4 958 841,25 рубль, в том числе НДС, подтверждается подписанными сторонами закрывающими документами.

По Договору подряда № 2018-1 от 12 января 2018 г., с учётом Дополнительного соглашения №№ 1-2 к нему, а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче нрав и обязанностей по Договорам, датой окончания работ является 25 декабря 2020 г.

Заказчиком оплачено подрядчику по Договору 4 890 899,19 рублей, в том числе НДС, включая оплату авансов на сумму 180 000 рублей, в т.ч. НДС. Сумма неотработанного аванса по Договору составляет 180 000 рублей, в том числе НДС.

До настоящего времени подрядчик не возвратил сумму неотработанного аванса по Договору.

Заказчик отказался от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив подрядчику уведомление исх. № 14/03/2023/2 от 14.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора, в котором уведомил о том, что Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления.

Уведомление исх. № 14/03/2023/2 от 14.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора было направлено подрядчику 16.03.2023 Почтой России по адресу местонахождения подрядчика, а также выписке из ЕГРЮЛ от 23.05.2023, что подтверждается квитанцией № Прод307548 от 16.03.2023 и описью вложения от 16.03.2023 РПО № 12513081210039.

Поскольку, подрядчик уклонился от получения уведомления, заказчик полагает, что Договор считается расторгнутым с 19.05.2023 (дата истечения срока хранения + 30 календарных дней).

По данным бухгалтерии заказчика по Договору подряда № 2021-1 от 15 февраля 2021 г. с подрядчиком состоялись взаиморасчеты, по которым оплачено за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 0,00 рублей.

Сумма оплаченных всего заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2021-1 от 15 февраля 2021 г. денежных средств в размере 1 000 000 рублей, в том числе НДС, состоит из суммы оплаченного заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2021-1 от 15 февраля 2021 г. аванса в размере 1 000 000 рублей, в том числе НДС, что подтверждается платёжными поручениями № 383 от 04.03.2021 на 500 000 рублей, № 776 от 13.04.2021 на 500 000 рублей.

Подрядчиком по Договору подряда № 2021-1 от 15 февраля 2021 г. работы не выполнялись. С учётом изложенного, у подрядчика перед заказчиком по Договору подряда № 2021-1 от 15 февраля 2021 г. имеется сумма неотработанного аванса в размере 1 000 000 рублей, в том числе НДС.

По Договору подряда № 2021-1 от 15 февраля 2021 г. датой окончания выполнения работ является 56-й день с даты оплаты заказчиком аванса согласно п. 4.1 Договора.

Заказчик оплатил подрядчику аванс платёжным поручением № 383 от 4.03.2021. Заказчик оплатил подрядчику аванс, согласно п.4.2 Договора платёжным поручением № 776 от 13.04.2021.

С учётом изложенного, подрядчик обязан выполнить работы по Договору в срок до 29.04.2021 (с 05.03.2021 + 56 календарных дней).

Подрядчиком нарушен срок окончания работ по Договору подряда, а также подрядчиком работы, предусмотренные Договором, не выполнены в полном объёме и не сданы заказчику.

Заказчик отказался от исполнения Договора в одностороннем порядке, направив подрядчику уведомление исх. № 15/03/2023 от 15.03.2023, в котором уведомил подрядчика о том, что Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления.

Уведомление исх. № 15/03/2023 от 15.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора было направлено подрядчику 16.03.2023 Почтой России по адресу местонахождения подрядчика, а также выписки из ЕГРЮЛ от 23.05.2023, что подтверждается квитанцией № Прод307548 от 16.03.2023 и описью вложения от 16.03.2023 РПО № 12513081210039.

Поскольку, подрядчик уклонился от получения уведомления, заказчик полагает, что Договор считается расторгнутым с 19.04.2023 (дата истечения срока хранения).

По данным бухгалтерии заказчика по Договору подряда № 2021-7 от 3 ноября 2021 г. с подрядчиком состоялись взаиморасчёты, по которым оплачено за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 0,00 рублей.

Сумма оплаченных всего заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2021-7 от 3 ноября 2021 г. денежных средств 160 710 рублей, в том числе НДС, состоит из суммы оплаченного заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2021-7 от 3 ноября 2021 г. аванса в размере 160 710 рублей, в том числе НДС, что подтверждается платёжным поручением № 2788 от 08.11.2021.

Подрядчиком по Договору подряда № 2021-7 от 3 ноября 2021 г. работы не выполнялись.

С учётом изложенного, у подрядчика перед заказчиком по Договору подряда № 2021-7 от 3 ноября 2021 г. имеется сумма неотработанного аванса в размере 105 972,46 рубля, в том числе НДС.

Согласно пункту 1.4 Договора подряда № 2021-7 от 3 ноября 2021 г., срок выполнения работ составляет 21 (двадцать один) календарный день с момента списания авансового платежа согласно п.3.1.1 Договора.

09 ноября 2021 г. заказчик оплатил подрядчику аванс, согласно п.3.1.1 Договора платёжным поручением № 2788 от 08.11.2021.

С учётом изложенного, подрядчик обязан выполнить работы до 30.11.2021 включительно (с 10.11.2021 + 21 календарный день).

Подрядчиком нарушен срок окончания работ по Договору, а также подрядчиком работы, предусмотренные Договором не выполнены в полном объёме и не сданы заказчику.

Заказчик отказался от исполнения Договора, направив подрядчику уведомление исх. № 15/03/2023/1 от 15.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора, в котором уведомил о том, что Договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления о расторжении Договора.

Уведомление исх. № 15/03/2023/1 от 15.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора направлено подрядчику 16.03.2023 Почтой России по адресу местонахождения подрядчика, а также выписки из ЕГРЮЛ от 23.05.2023 РПО № 12513081210039.

Поскольку, подрядчик уклонился от получения уведомления исх. № 15/03/2023/1 от 15.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора, заказчик полагает, что Договор считается расторгнутым с 25.04.2023 (дата истечения срока хранения + 5 (пять) календарных дней).

По данным бухгалтерии заказчика по Договору подряда № 2022-1 от 28 марта 2022 г. с подрядчиком состоялись взаиморасчёты, по которым оплачено за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 0,00 рублей.

Сумма оплаченных всего заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2022-1 от 28 марта 2022 г. денежных средств 133 151,14 рубль, в том числе НДС, состоит из суммы оплаченного заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2022-1 от 28 марта 2022 г. аванса в размере 133 151,14 рубль, в том числе НДС, что подтверждается платёжным поручением № 486 от 31.03.2022.

Подрядчиком по Договору подряда № 2022-1 от 28 марта 2022 г. работы не выполнялись.

С учётом изложенного, у подрядчика перед заказчиком по Договору подряда № 2022-1 от 28 марта 2022 г. имеется сумма неотработанного аванса в размере 133 151,14 рубль, в том числе НДС.

Согласно пункту 2.4 Договора подряда № 2022-1 от 28 марта 2022 г. срок окончания работ – 26 апреля 2022 г.

Заказчик оплатил подрядчику аванс по Договору в размере 133 151,14 рубль платёжным поручением № 486 от 31.03.2022.

Подрядчиком нарушен срок окончания работ по Договору, а также подрядчиком работы, предусмотренные Договором не выполнены в полном объёме и не сданы заказчику.

Заказчик отказался от исполнения Договора подряда, направив подрядчику уведомление исх. № 15/03/2023/2 от 15.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора, в котором уведомил о том, что Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления.

Уведомление было направлено подрядчику 16.03.2023 Почтой России по адресу местонахождения подрядчика:, а также выписки из ЕГРЮЛ от 23.05.2023, что подтверждается квитанцией № Прод307548 от 16.03.2023 и описью вложения от 16.03.2023 РПО № 12513081210039.

Поскольку, подрядчик уклонился от получения уведомления, заказчик полагает, что Договор считается расторгнутым с 30.04.2023 (дата истечения срока хранения + 10 (десять) календарных дней).

По данным бухгалтерии заказчика по Договору подряда № 2022-2 от 11 апреля 2022 г. с подрядчиком состоялись взаиморасчёты, по которым оплачено за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 0,00 рублей.

Сумма оплаченных всего заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2022-2 от 11 апреля 2022 г. денежных средств 296 305,98 рублей, в том числе НДС, состоит из суммы оплаченного заказчиком подрядчику по Договору подряда № 2022-2 от 11 апреля 2022 г. аванса в размере 296 305,98 рублей, в том числе НДС, что подтверждается платёжным поручением № 661 от 15.04.2022.

Подрядчиком по Договору подряда № 2022-2 от 11 апреля 2022 г. работы не выполнялись.

С учётом изложенного, у подрядчика перед заказчиком по Договору подряда № 2022-2 от 11 апреля 2022 г. имеется сумма неотработанного аванса в размере 296 305,98 рублей, в том числе НДС.

Согласно пункту 2.3 Договора подряда № 2022-2 от 11 апреля 2022 г., датой окончания работ является 28 апреля 2022 г.

Заказчик оплатил подрядчику аванс по Договору, что подтверждается платёжным поручением № 661 от 15.04.2022.

Подрядчиком нарушен срок окончания работ по Договору, а также подрядчиком работы, предусмотренные Договором не выполнены в полном объёме и не сданы заказчику.

Заказчик отказался от исполнения Договора, направив подрядчику уведомление исх. № 15/03/2023/3 от 15.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора, в котором уведомил подрядчика о том, что Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления.

Уведомление исх. № 15/03/2023/3 от 15.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора было направлено подрядчику 16.03.2023 Почтой России по адресу местонахождения подрядчика, а также выписки из ЕГРЮЛ от 23.05.2023, что подтверждается квитанцией № Прод307548 от 16.03.2023 и описью вложения от 16.03.2023 РПО № 12513081210039.

Поскольку, подрядчик уклонился от получения уведомления, заказчик полагает, что Договор считается расторгнутым с 30.04.2023 (дата истечения срока хранения + 10 (десять) календарных дней).

По данным бухгалтерии заказчика по Договору подряда от 23 августа 2016 г., с учётом Дополнительных соглашений, а также Соглашения от 23.03.2020 о передаче прав и обязанностей по Договорам, сумма оплаченных всего заказчиком подрядчику денежных средств составляет 0,00 евро, 860 004,87 долларов США и 211 861 856,41 рублей, в том числе НДС, состоит из:

- общей суммы оплаченных заказчиком подрядчику по Договору подряда от 23 августа 2016 авансов в размере 0,00 Евро, 222 308,37 долларов США и 30 344 553,31 рубля, в том числе НДС, что подтверждается реестром платёжных поручений по оплате авансов в долларах США по Договору подряда от 23 августа 2016 г. и Реестром платёжных поручений по оплате авансов в рублях по Договору подряда от 23 августа 2016 г.;

- общей суммы оплаченных заказчиком подрядчику денежных средств за выполненные работы по подписанным КС-2 и КС-3 в размере 0,00 Евро, 637 696,5 долларов США и 181 517 303,1 рубля, в том числе НДС, что подтверждается реестром платёжных поручений по оплате в долларах США за выполненные работы по Договору подряда от 23 августа 2016 г. и реестром платёжных поручений по оплате в рублях за выполненные работы по Договору подряда от 23 августа 2016 г.

Всего заказчиком было оплачено подрядчику по Договору подряда от 23 августа 2016 г. авансов в размере 0,00 евро, 222 308,37 долларов США и 30 344 553,31 рубля, в том числе НДС, из которых в каждом подписанном сторонами акте о приёмке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 было зачтено авансов на сумму 0,00 евро, 126 237,09 долларов США и 24 111 260,97 рублей, в том числе НДС.

С учётом изложенного, у подрядчика перед заказчиком по Договору подряда от 23 августа 2016 г. имеется сумма неотработанного аванса в размере 0,00 евро, 96 071,28 долларов США и 6 233 292,34 рубля, в том числе НДС.

Согласно пункту 17 Дополнительного соглашения № 16 от 21.10.2019 к Договору подряда от 23 августа 2016 г., с учётом дополнительных работ срок завершения всех работ по Договору установлен сторонами до 31.12.2019.

В последующем стороны в абз.1 п.11 Дополнительного соглашения № 16\1 от 14.02.2022 к Договору согласовали, что работы, указанные в п. 1-5 Соглашения, подрядчик обязуется завершить в срок до 12 апреля 2022 г.

Кроме того, стороны 14.02.2022 заключили:

- Дополнительное соглашение № 8\ОСН\1 от 14.02.2022 к Договору подряда от 23 августа 2016, в абз.1 п.4 которого согласовали, что подрядчик обязуется завершить в срок до 12 апреля 2022 г.;

- Дополнительное соглашение № 9\дс1\1 от 14.02.2022 к Договору подряда от 23 августа 2016, в абз.1 п.4 которого согласовали, что подрядчик обязуется завершить в срок до 12 апреля 2022 г.;

- Дополнительное соглашение № 11\дс4\1 от 14.02.2022 к Договору подряда от 23 августа 2016, в абз.1 п.4 которого согласовали, что подрядчик обязуется завершить в срок до 12 апреля 2022 г.;

- Дополнительное соглашение № 13\дс6\1 от 14.02.2022 к Договору подряда от 23 августа 2016, в абз.1 п.4 которого согласовали, что подрядчик обязуется завершить в срок до 12 апреля 2022 г.;

- Дополнительное соглашение № 14\дс7\1 от 14.02.2022 к Договору подряда от 23 августа 2016, в абз.1 п.7 которого согласовали, что «подрядчик обязуется завершить в срок до 12 апреля 2022 г.

Подрядчиком нарушен срок окончания работ по Договору подряда от 23 августа 2016, а также подрядчиком работы, предусмотренные Договором не выполнены в полном объёме и не сданы заказчику.

Заказчик отказался от исполнения Договора, направив подрядчику уведомление исх. № 16/03/2023 от 16.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора, в котором уведомил о том, что Договор считается расторгнутым на 15 (пятнадцатый) день с момента получения уведомления.

Уведомление исх. № 16/03/2023 от 16.03.2023 об одностороннем отказе от исполнения Договора было направлено подрядчику 16.03.2023 Почтой России по адресу местонахождения, а также выписки из ЕГРЮЛ от 23.05.2023, что подтверждается квитанцией № Прод307548 от 16.03.2023 и описью вложения от 16.03.2023 РПО № 12513081210039.

Поскольку подрядчик уклонился от получения уведомления, заказчик полагает, что Договор считается расторгнутым с 04.05.2023 (дата истечения срока хранения + 15 (пятнадцать) календарных дней).

Заказчик во исполнение своих обязательств по Договорам оплатил подрядчику авансы, что подтверждается платёжными поручениями и реестрами платёжных поручений по оплате авансов.

Подрядчиком в установленный Договорами срок не выполнены в полном объёме работы по Договорам, что подтверждается документами, приобщёнными к материалам настоящего дела.

В соответствии с п. 3 ст. 450 ГК РФ договор считается расторгнутым в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон.

В соответствии с п. 8 Информационного письма ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» основанием для возникновения обязательства заказчика по оплате выполненных работ, безотносительно от наличия или отсутствия договора, является сдача результата работ заказчику.

Согласно пункту 3 статьи 450, пункту 2 статьи 453 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается соответственно расторгнутым или измененным. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются. Полученные до расторжения договора денежные средства, если встречное удовлетворение получившей их стороной не было предоставлено, и обязанность его предоставить отпала, являются неосновательным обогащением получателя и подлежат возвращению другой стороне (пункт 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.01.2000 № 49, пункт 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35).

Таким образом, при прекращении договора подряда требование заказчика о возврате неизрасходованного аванса подлежит разрешению согласно нормам главы 60 ГК РФ, при этом подрядчик имеет право на оплату фактически выполненных работ.

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Статья 1107 ГК РФ определяет, что лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано возвратить или возместить потерпевшему все доходы, которые оно извлекло или должно было извлечь из этого имущества с того времени, когда узнало или должно было узнать о неосновательности обогащения.

Поскольку ответчик факт получения суммы аванса не оспорил, доказательства надлежащего исполнения обязательства в полном объеме, а также возврата истцу спорной суммы денежных средств по договору не представил, суд первой инстанции правомерно и обосновано удовлетворил исковые требования в части взыскания неосновательного обогащения.

В силу пункта 1 статьи 329 Гражданского кодекса исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса предусмотрено, что неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумму, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Пени по Договору подряда № 2021-7 от 03.11.2021.

В пункте 7.3 Договора стороны согласовали, что в случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ и/или устранения недостатков работ, подрядчик уплачивает заказчику пени в размере 0,5 % от общей цены работ по Договору за каждый день просрочки, но в любом случае не более 10 % от цены Договора.

Согласно пункту 1.4 Договора срок выполнения работ - 21 (двадцать один) календарный день с момента списания авансового платежа согласно п.3.1.1 Договора с расчётного счёта заказчика. Дата начала работ - рабочий день, следующий за днём списания авансового платежа с расчётного счета заказчика согласно п. 3.1.1 Договора. Дата окончания работ - 21-й день, исчисляемый с вышеуказанной даты начала работ.

09 ноября 2021 заказчик оплатил подрядчику аванс.

Подрядчик обязан выполнить работы по Договору в срок до 30.11.2021 включительно (с 10.11.2021 + 21 календарный день).

Таким образом, подрядчик нарушил срок выполнения работ по Договору. За подрядчиком числится задолженность в виде пени за нарушение подрядчиком конечного срока выполнения работ по Договору, исходя из следующего расчёта: 160 710,00 руб. * 10 % = 16 071,00 рублей.

Пени по Договору подряда № 2022-1 от 28.03.2022.

В пункте 7.3 Договора подряда № 2022-1 от 28.03.2022 стороны согласовали, что в случае нарушения сроков выполнения работ по вине подрядчика, за исключением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Договора, подрядчик уплачивает пени в размере 0,5 % от общей цены работ по Договору, установленной п.2.1 Договора, за каждый день просрочки, по в любом случае не более 10 % от цены Договора.

Согласно пункту 2.4 Договора, дата окончания работ - 26 апреля 2022 г.

Заказчик оплатил подрядчику аванс по Договору.

Подрядчик нарушил срок выполнения работ по Договору, за подрядчиком числится задолженность по Договору в виде пени за нарушение подрядчиком конечного срока выполнения работ в размере 16 210,11 рублей, исходя из следующего расчёта: 162 101,14 руб. * 10% = 16 210.11 рублей.

Пени по Договору подряда № 2022-2 от 11.04.2022.

В пункте 7.3 Договора подряда № 2022-2 от 11.04.2022 стороны согласовали, что в случае нарушения сроков выполнения работ по вине подрядчика, за исключением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Договора, подрядчик уплачивает пени в размере 0,5 % от общей цены работ по Договору, установленной п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки, но в любом случае не более 10 % от цены Договора.

Согласно пункту 2.3 Договора дата окончания работ - 28 апреля 2022 г.

Заказчик оплатил подрядчику аванс по Договору.

Подрядчик нарушил срок выполнения работ по Договору, за подрядчиком числится задолженность в виде пени за нарушение подрядчиком конечного срока выполнения работ по Договору в размере 33 624,14 рубля, исходя из следующего расчёта: 336 241,36 рубль * 10 % = 33 624,14 рубля.

Перепроверив расчет неустойки, апелляционный суд считает его правильным и соответствующим последствиям нарушения обязательства.

Истец также просит взыскать 1 770 405,88 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами.

По Договору подряда № 2017-5 от 04.10.2017: - сумма неосновательного обогащения (неотработанного, неосвоенного аванса) составляет 1 802 485,05 рублей, в том числе НДС; 15 - период начисления процентов: с 19.04.2023 по 04.12.2023 (230 дней). Проценты итого за период: 118 568,95 рублей.

По Договору подряда № 2017-6 от 10.10.2017: - сумма неосновательного обогащения (неотработанного, неосвоенного аванса) составляет 4 512 519,89 рублей, в том числе НДС. - период начисления процентов: с 19.04.2023 по 04.12.2023 (230 дней). Проценты итого за период: 296 837,27 рублей.

По Договору подряда № 2018-1 от 12.01.2018: - сумма неосновательного обогащения (неотработанного, неосвоенного аванса) составляет 180 000,00 рублей, в том числе НДС; - период начисления процентов: с 19.05.2023 по 04.12.2023 (200 дней). Проценты итого за период: 10 730,95 рублей.

По Договору подряда № 2021-1 от 15.02.2021: - сумма неосновательного обогащения (неотработанного, неосвоенного аванса) составляет 1 000 000,00 рублей, в том числе НДС. - период начисления процентов: с 04.03.2021 по 04.12.2023 (1006 дней). Проценты итого за период: 122 191,78 рубль.

Поскольку заказчик перечислил подрядчику 13.04.2021 платёжным поручением № 776 авансовый платёж в соответствии с пунктом 4.2 Договора в сумме 500 000 рублей, период просрочки обязанности подрядчика возвратить заказчику сумму неотработанного авансового платежа определён с 13.04.2021 по 04.12.2023 (966 дней). Проценты итого за период: 119 787,67 рублей. Итого: проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму неосновательного обогащения (1 000 000,00 рублей) составляют 241 979,45 рублей (122 191,78 руб. + 119 787,67 руб.).

По Договору подряда № 2021-7 от 03.11.2021: - сумма неосновательного обогащения (неотработанного, неосвоенного аванса) составляет 160 710,00 рублей, в том числе НДС; - период начисления процентов: с 09.11.2021 по 04.12.2023 (756 дней). Проценты итого за период: 33 004,99 руб.

По Договору подряда № 2022-1 от 28.03.2022: - сумма неосновательного обогащения (неотработанного, неосвоенного аванса) составляет 133 151,14 рубль; - период начисления процентов: с 31.03.2022 по 04.12.2023 (614 дней). Проценты итого: 21 740,12 рублей.

По Договору подряда № 2022-2 от 11.04.2022: - сумма неосновательного обогащения (неотработанного, неосвоенного аванса) составляет 296 305,98 рублей; - период начисления процентов: с 15.04.2022 по 04.12.2023 (599 дней). Проценты итого: 46 041,07 рубль.

По Договору подряда от 23.08.2016: - сумма неосновательного обогащения (неотработанного, неосвоенного аванса) составляет 6 233 292,34 рубля, в том числе НДС и 96 071,28 долларов США, включая НДС, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на 02.12.2023 года 89,7619 руб. за 1 доллар США составляет 8 623 540,63 руб., итого: 14 856 832,97 руб. (6 233 292,34 руб. + 8 623 540,63 руб. = 14 856 832,97 руб.)); - период начисления процентов: с 04.05.2023 по 04.12.2023 (215 дней). Проценты итого: 931 503,08 рубля.

Итого, за подрядчиком числится задолженность по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 1 700 405,88 рублей (118 568,95 руб. + 296 837,27 руб. + 10 730,95 руб. + 241 979,45 руб. + 33 004,99 руб. + 21 740,12 руб. +46 041,07 руб. + 931 503,08 руб. = 1 700 405,88 руб.).

Суд первой инстанции также удовлетворил требование иска о взыскании процентов по ст. 395 ГК РФ в заявленном размере.

Суд апелляционной инстанции отмечает следующее.

В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 № 497 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев.

Согласно подп. 2 п. 3 ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» на срок действия моратория в отношении должников, наступают последствия, предусмотренные абзацами пятым и седьмым - десятым пункта 1 статьи 63 настоящего Федерального закона, в частности не начисляются неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежных обязательств и обязательных платежей, за исключением текущих платежей.

С учетом приведенных обстоятельств, с 01.04.2022 до 01.10.2022 начисление процентов по ст. 395 ГК РФ не производится.

В силу пункта 2 статьи 1107 ГК РФ на сумму неосновательного денежного обогащения подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными средствами (статья 395 ГК РФ) с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» вне зависимости от основания для расторжения договора сторона, обязанная вернуть имущество, возмещает другой стороне все выгоды, которые были извлечены первой стороной в связи с использованием, потреблением или переработкой данного имущества, за вычетом понесенных ею необходимых расходов на его содержание. Если возвращаются денежные средства, подлежат уплате проценты на основании статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерации с даты получения возвращаемой суммы другой стороной (ответчиком).

С учетом соответствующего перерасчета и исключения периода просрочки с 01.04.2022 до 01.10.2022 сумма процентов составляет 1 613 444,98 руб.

Таким образом, решение суда первой инстанции в части взыскания 86 960,90 руб. процентов подлежит отмене с отказом в удовлетворении первоначального иска в указанной части.

Вопреки доводам апелляционной жалобы право требования возврата неосновательного обогащения до момента расторжения договоров у истца отсутствовало, и это требование не могло быть предъявлено к ответчику. Течение срока исковой давности началось с момента расторжения договоров подряда. Поскольку договоры расторгнуты в 2023 году, а иск подан 06.12.2023 оснований для вывода об истечении срока исковой давности не имеется.

Из доводов встречного искового заявления следует, что ООО «АРЕС» имеет встречные требования к компании с ограниченной ответственностью «С&Т Инвестментс Лимитед», в том числе по тем же Договорам которые являются основанием первоначального иска, в части взыскания гарантийного удержания.

Как следует из материалов дела, 23 марта 2020 г. между заказчиком, подрядчиком и новым подрядчиком было заключено Соглашение согласно п. 4 которого, к ООО «АРЕС» помимо прочего переходит право требования к заказчику на суммы гарантийных удержаний по выполненным работам ООО «АРЕС Констракшн».

В силу п. 7 Соглашения сумма гарантийного удержания заказчиком в соответствии с условиями Договоров, на момент заключения Соглашения составляТ 13 193 373,33 рубля, 37 511,53 долларов США и 4 872,24 евро (в том числе НДС), согласно Приложения № 2 к Соглашению.

Договорами установлены гарантийные сроки, в течение которых заказчик удерживает денежные средства в размере 5 % от суммы акта выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Гарантийные сроки по указанным выше Договорам установлены следующие: -

- Договор подряда б/н от 23.08.2016 г. (п. 7.2) - 5 лет на Работы и 3 года на Оборудование;

- Договор подряда № 2017-5 от 04.10.2017 г. (п. 8.2) - 5 лет;

- Договор подряда № 2017-6 от 10.10.2017 г. (п. 8.2) - 5 лет.

Исходя из гарантийных сроков, обязательства по возврату гарантийных удержаний наступили по всем выполненным работам, поименованным в приложении к настоящему встречному исковому заявлению.

Общая сумма гарантийных удержаний, подлежащих возврату, составляет: - 12 724 443,61 рублей; - 37 511,53 долларов США; - 4 872,24 евро.

В силу пункта 1 статья 711 Гражданского кодекса Российской Федерации если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Согласно ч. 1 ст. 722 ГК РФ в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721).

Согласно п.5 ст. 724 ГК РФ гарантийный срок начинает течь с момента, когда результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком. В этом случае при выполнении всех работ по договору гарантийный срок начинает течь с даты подписания последней КС-2.

Согласно пунктам 1 и 4 статьи 421 ГК РФ юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иным правовым актом.

Вместе с тем как верно установлено судом первой инстанции основания для возврата гарантийных удержаний не наступили, в связи с чем требования истца не подлежат удовлетворению.

Согласно ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.

При толковании условий договора необходимо исходить не только из буквального значения содержащихся в них слов и выражений, но и с точки зрения целей, которые преследовал законодатель (абзац 3 пункта 1 Постановления № 16).

Соответственно, возможность взыскания гарантийного удержания предусмотрена договором и подлежит взысканию с ответчика в соответствии с условиями и порядком исчисления срока выплаты гарантийного удержания, предусмотренных договором.


Пункт 1.3. Договора подряда № 2017-5 от 04.10.2017 и Договора подряда №2017-6 от 10.10.2017 и предусматривает, что работы на Объекте считаются полностью выполненными и завершенными после подписания Сторонами акта сдачи-приемки полного комплекса работ (далее - «Акт сдачи приемки полного комплекса Работ»).

Согласно п.п.9.2, 9.2.1, 9.2.2. Договора подряда №2017-5 от 04.10.2017 и Договора подряда № 2017-6 от 10.10.2017 возврат гарантийного резерва осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

9.2.1. Заказчик обязуется возвратить Подрядчику 2,5% (Два с половиной процента) от стоимости выполненных строительно-монтажных работ, удержанных Заказчиком согласно п.9.1. Договора в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами итогового (финального) Акта сдачи-приемки выполненных Работ на Объекте и при условии передачи Подрядчиком Заказчику в полном объеме исполнительной документации на выполненный по Договору объем работ.

9.2.2. Заказчик обязуется возвратить Подрядчику 2,5% (Два с половиной процента) от стоимости выполненных строительно-монтажных работ, удержанных Заказчиком согласно п.9.1. Договора в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта об истечении гарантийного срока».

В силу п.п. 10.1-10.3. Договора подряда № 2017-5 от 04.10.2017 и Договора подряда № 2017-6 от 10.10.2017 по истечение гарантийного срока (если на отдельные части работ установлены различные сроки - по истечении наиболее длинного из них), указанного в п.8.2. Договора )Гарантийный срок эксплуатации результата Работ устанавливается в 5 (пять) лет со дня подписания итогового (финального) Акта сдачи-приемки выполненных Работ на Объекте), Стороны подписывают Акт об истечении гарантийного срока.

10.2. Заказчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта об истечении гарантийного срока выплатить все ранее удержанные суммы, если таковые еще имеются согласно условиям настоящего Договора.

10.3. Заказчик должен оформить Акт об истечении гарантийного срока только в том случае, если все обязательства Подрядчика по Договору выполнены».

Согласно абз. 3 п.6.2. Договора подряда от 23.08.2016 датой выполнения всего объема Работ, предусмотренных настоящим Договором, является дата подписания Сторонами итогового (финального) Акта сдачи-приемки выполненных Работ на Объекте.

В силу п.п.8.2, 8.2.1, 8.2.2. Договора подряда от 23.08.2016 «8.2.Возврат гарантийного резерва осуществляется Заказчиком в следующем порядке:

8.2.1. Заказчик обязуется возвратить Подрядчику 2,5% (Два с половиной процента) от стоимости выполненных строительно-монтажных и пуско-наладочных Работ, удержанных Заказчиком согласно п.8.1. Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами итогового (финального) Акта сдачи-приемки выполненных Работ на Объекте и при условии передачи Подрядчиком Заказчику в полном объеме исполнительной документации на выполненный по Договору объем работ.

8.2.2. Заказчик обязуется возвратить Подрядчику 2,5% (Два с половиной процента) от стоимости выполненных строительно-монтажных и пуско-наладочных Работ, удержанных Заказчиком согласно п.8.1. Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта об истечении гарантийного срока, согласно п. 13.1. Договора.

Согласно п.п.13.1-13.3. Договора подряда от 23.08.2016 По истечение гарантийного срока (если на отдельные части работ установлены различные сроки - по истечении наиболее длинного из них), указанного в п.7.2. Договора (Гарантийный срок эксплуатации результата Работ, за исключением инженерного и технологического оборудования, устанавливается в 5 (пять) лет со дня подписания итогового (финального) Акта сдачи-приемки выполненных Работ на Объекте, гарантийный срок эксплуатации инженерного и технологического оборудования, входящего в Работы, устанавливается в 3 (три) года со дня подписания итогового (финального) Акта сдачи-приемки выполненных Работ на Объекте), Стороны подписывают Акт об истечении гарантийного срока.

13.2. Заказчик обязуется в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта об истечении гарантийного срока выплатить все ранее удержанные суммы, если таковые еще имеются согласно условиям настоящего Договора.

13.3. Заказчик должен оформить Акт об истечении гарантийного срока только в том случае, если все обязательства Подрядчика согласно статье 7 настоящего Договора выполнены».

При рассмотрении настоящего дела истец по встречному иску не предоставил доказательства, что по указанным выше договорам подписан итоговый (финальный) акт сдачи-приемки выполненных работ на Объекте и передана в полном объеме исполнительная документация на выполненный по указанным выше договорам подряда объем работ, подписан акт об истечении гарантийного срока, как это предусмотрено условиями указанных выше договоров подряда. Таким образом, встречный иск предъявлен преждевременно.

При таких обстоятельствах решение суда первой инстанции подлежит изменению в части взысканных процентов с отказом в данном требовании в части 86 960,90 руб. В остальной части решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.

В части произведенного процессуального правопреемства судебный акт сторонами не обжалуется.

Расходы по уплате госпошлины относятся на стороны в соответствии со статьями 110, 112 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 110, 269 - 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд



П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2024 по делу № А40-287074/23 отменить в части взысканных процентов по ст. 395 ГК РФ в сумме 86 960,90 руб., 516 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины по иску и в этой части отказать.

В остальной части решение Арбитражного суда города Москвы от 29.03.2024 по делу № А40-287074/23 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Взыскать с ЧАСТНОЙ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «С&Т ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (ИНН Представительства в г. Москва 9909016815) в пользу ООО «АРЕС» (ИНН<***>, ОГРН <***>) судебные расходы по оплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в сумме 6 руб.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского округа.


Председательствующий судья: А.Л. Фриев

Судьи: Е.М. Новикова

П.А. Порывкин