СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 9 июля 2017 г. по делу № А45-10385/2017

Арбитражный суд Новосибирской области (АС Новосибирской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

23/2017-105045(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А45-10385/2017
город Новосибирск
10 июля 2017 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Краевой А.Г., рассмотрев в судебном заседании дело по иску главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области, г. Новосибирск,

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью Производственно- строительная компания "РОЛС", г. Новосибирск,

о взыскании неустойки в размере 585046,40 рублей,

при участии в судебном заседании:

представителя истца: Кичигиной Н.А. (доверенность от 29.12.2016, удостоверение); представителя ответчика: не явился, извещен надлежащим образом.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственно- строительная компания "РОЛС" (ОГРН 1035403201470) в пользу главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области (ОГРН 1025402494468) неустойку 585046 рублей 40 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Производственно- строительная компания "РОЛС" (ОГРН 1035403201470) в доход федерального бюджета Российской Федерации государственную пошлину по иску 14701 рубль.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой

арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия. Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.Л. Серёдкина