Резолютивная часть решения от 17 января 2023 г. по делу № А04-8176/2022

2422/2023-3328(2)



Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48 http://www.amuras.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

резолютивная часть

Дело № А04-8176/2022
г. Благовещенск
17 января 2023 года
Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Г.В. Лисовской, при ведении протокола помощником судьи М.М. Щелканоговой,

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление государственного казенного учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 578 405,80 руб., а также

встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к государственному казенному учреждению Амурской области «Строитель» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 100 000 руб.,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

решил:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу государственного казенного учреждения Амурской области «Строитель» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту № 100 от 23.07.2021 на выполнение работ по проектированию и капитальному ремонту здания МФЦ, <...> за период с 07.04.2022 по 28.08.2022 в размере 164 964 руб. 27 коп., штрафные санкции за неисполнение обязательств, предусмотренных государственным контрактом в общем размере 120 000 руб., в том числе:

- пункта 3.9.4. (нецелевое использование аванса) - штраф в размере 30 000 руб.;

- пункта 3.11. (непредставление отчета об использовании авансовых платежей) - штраф в размере 30 000 руб.;

- пункта 5.2.26. (непредставление Государственному заказчику заверенной копии договора на проведение государственной экспертизы проектной документации и платежного документа, подтверждающего его оплату) - штраф в размере 30 000 руб.;

- пункта 5.2.28. (непредставление Государственному заказчику откорректированной проектной документации) - штраф в размере 30 000 руб., всего – 284 964 руб. 27 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 14 299 руб.


2. По встречному иску: в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтрой» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к государственному казенному учреждению Амурской области «Строитель» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании штрафа за неисполнение обязательства, предусмотренного пунктом 4.2.17. государственного контракта № 100 от 23.07.2021, в размере 100 000 руб. отказать, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 000 отнести на истца по встречному иску.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Для направления исполнительного листа на взыскание денежных средств в доход бюджета ходатайство взыскателя не требуется.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области.

Судья Г.В. Лисовская

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 24.12.2021 5:02:50

Кому выдана Лисовская Галина Владимировна