СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 25 января 2021 г. по делу № А82-4329/2020

Арбитражный суд Ярославской области (АС Ярославской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

33/2021-7780(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-4329/2020
г. Ярославль
25 января 2021 года
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Лапочкиной И.М.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Белые окна" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Проектирование. Строительство. Консалтинг "Гефест" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 383640.40 руб.

и встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "Белые окна" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Проектирование. Строительство. Консалтинг "Гефест" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 100 000.00 руб.,

Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектирование. Строительство. Консалтинг "Гефест" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Белые окна" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 17 600,11 руб. неустойки, 7 805,00 руб. расходов по оплате госпошлины.

В удовлетворении остальной части требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Белые окна" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Проектирование. Строительство. Консалтинг "Гефест" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 100 000,00 руб. неустойки, 4 000,00 руб. госпошлины.

После зачета взаимных требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Белые окна" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Проектирование. Строительство. Консалтинг "Гефест" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 78 594,89 руб. задолженности.

Исполнительный лист выдать по ходатайству взыскателя после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в сети «Интернет»,  через систему «Мой арбитр» (http://my.arbitr.ru).

Судья Лапочкина И.М.

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 13.08.2020 6:54:51

Кому выдана Лапочкина Ирина Мариковна