Резолютивная часть решения от 16 октября 2017 г. по делу № А41-46886/2017

38_6348192

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-46886/17
16 октября 2017 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в лице судьи Кулматова Т.Ш., при ведении протокола судебного заседания помощником ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

МАУК "ГДК "СОЗВЕЗДИЕ" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО СК "ЮНИТЕК" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

- взыскать с ООО «Строительная компания «Юнитек» в пользу Муниципального автономного учреждения культуры городского поселения Наро-Фоминск «Городской Дворец культуры «Созвездие» неустойку (пени) по Договору от 01.09.2013 за нарушение обязательств в размере 1 782 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 30 820 руб.;

- обязать ООО «Строительная компания «Юнитек» вернуть МАУК "ГДК "СОЗВЕЗДИЕ" исполнительную документацию, проектно-сметную документацию, рабочий проект в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу,

при участии в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, согласно протоколу судебного заседания,

руководствуясь ст. ст. 110, 112, 167-170, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Иск МАУК "ГДК "СОЗВЕЗДИЕ" удовлетворить.

Взыскать с ООО «Строительная компания «Юнитек» в пользу Муниципального автономного учреждения культуры городского поселения Наро-Фоминск «Городской Дворец культуры «Созвездие» неустойку (пени) по Договору от 01.09.2013 за нарушение обязательств в размере 1 782 000 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 30 820 руб.

Обязать ООО «Строительная компания «Юнитек» вернуть МАУК "ГДК "СОЗВЕЗДИЕ" исполнительную документацию, проектно-сметную документацию, рабочий проект в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Выдать исполнительный лист в порядке, предусмотренном ст. 319 АПК РФ.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в Десятом арбитражном апелляционном суде.

Судья Т.Ш. Кулматов