Резолютивная часть решения от 29 июля 2024 г. по делу № А57-6414/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-6414/2024
город Саратов
29 июля 2024 года
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Первоначальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Приоритет» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Приоритет» (ОГРН <***>, ИНН <***>), Саратовская область, город Энгельс, задолженность по договору подряда № И-1-2-7 от 04.02.2021 в размере 8615 руб. 20 коп., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 02.10.2022 по 29.07.2024 в размере 1813 руб. 02 коп., и далее, начиная с 30.07.2024, исходя из расчета действующей на день исполнения судебного акта ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской Федерации, начисленной на сумму долга в размере 8615 руб. 20 коп. за каждый день просрочки по день фактической уплаты долга.

В остальной части первоначального иска отказать.

Встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Приоритет» (ОГРН <***>, ИНН <***>), Саратовская область, город Энгельс, в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов, неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору подряда № И-1-2-7 от 04.02.2021 в размере 353 117 руб. 27 коп., а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 6008 руб. 47 коп., почтовые расходы 43 руб. 23 коп.

В остальной части встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Приоритет» (ОГРН <***>, ИНН <***>), Саратовская область, город Энгельс, в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов расходы по оплате судебной экспертизы по первоначальному иску 52 506 руб. 67 коп.

Произвести зачет встречных и первоначальных требований.

В результате зачета окончательно взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Приоритет» (ОГРН <***>, ИНН <***>), Саратовская область, город Энгельс, в пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов, денежные средства в общем размере 401 247 руб. 42 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Приоритет» (ОГРН <***>, ИНН <***>), Саратовская область, город Энгельс, в доход федерального бюджета государственную пошлину по первоначальному иску в размере 16 163 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов, в доход федерального бюджета государственную пошлину по первоначальному иску в размере 254 руб.

Довзыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный Застройщик Группа Компаний «Кронверк» (ОГРН <***>, ИНН <***>), город Саратов, в доход федерального бюджета государственную пошлину по встречному иску в размере 19 189 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.

Решение арбитражного суда первой инстанции вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение одного месяца со дня изготовления решения в полном объеме через Арбитражный суд Саратовской области.

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1