Решение от 30 сентября 2024 г. по делу № А43-23416/2024

АРБИТРАЖНЫЙ  СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ


Именем Российской Федерации


Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А43-23416/2024

г. Нижний Новгород                                                                               01 октября 2024 года


            Резолютивная часть решения оглашена 10.09.2024.


Арбитражный суд Нижегородской области в составе:

судьи Погорелко Дениса Игоревича (шифр дела 36-455),

при ведении протокола секретарем судебного заседания Чекушкиным Антоном Владимировичем,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению ООО Предприятие Норд (ИНН <***>, 603003, Нижний Новгород, Коминтерна, 178,пом. 60) к ответчику: ООО Аван (ИНН <***>, 603116, Нижний Новгород, Гордеевская, д.139 Б, оф. 102) о взыскании 1 844 352,22 руб.,

при участии в судебном заседании: не явились, 



установил:

в Арбитражный суд Нижегородской области 29.07.2024 поступило заявление ООО Предприятие Норд (ИНН <***>, 603003, Нижний Новгород, Коминтерна, 178,пом. 60) к ответчику: ООО Аван (ИНН <***>, 603116, Нижний Новгород, Гордеевская, д.139 Б, оф. 102) о взыскании 1 844 352,22 руб.

            Определением Арбитражного суда Нижегородской области вышеуказанное исковое заявление было принято арбитражным судом к производству и назначено к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 10.09.2024.

В ходе судебного заседания, изучив материалы дела, предварительное судебное заседание было завершено, арбитражным судом было установлено следующее.

            29 сентября 2023 года между ООО «Аван» (Заказчик), с одной стороны и ООО «Предприятие Норд» (Исполнитель), с другой стороны, заключён Договор на выполнение работ № Н-041/2023. Данный договор заключен в рамках исполнения муниципального контракта № 12МК — 2022 от 12 октября 2022 г., на строительство многоквартирного жилого дома в г. Бор, жилой район Боталово — 4, ул. Московская, участок 49.

Согласно п. 1.1 данного Договора Исполнитель обязуется выполнить работы по устройству кирпичной кладки на вышеуказанном объекте.

По условиям договора общая стоимость работ составляет: 4 459 528,20 (Четыре миллиона четыреста пятьдесят девять тысяч пятьсот двадцать восемь ) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20 %.

В соответствии с пп. 1 п. 2.1 данного договора Заказчик в течении 3 дней со дня подписания договора производит предоплату в размере 2 844 893,20 (Два миллиона восемьсот сорок четыре тысячи восемьсот девяносто три) рубля 20 копеек. Окончательный расчет стоимости производится по объемам работ, подтвержденных справками КС-2, КС-3 в течении 10 рабочих дней после выполнения работ.

На основании третьего абзаца п. 2.2. вышеуказанного Договора, Заказчик производит перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленных счетов.

Согласно п. 3.2 договора срок окончания работ — 13 ноября 2023 г.

В соответствии п. 6.2. Договора в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты принятых работ, он обязуется выплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости принятых работ за каждый день просрочки.

Свои обязательства Исполнитель выполнил в полном объеме. Данный факт подтверждается подписанными сторонами договора КС — 2 и КС — 3, а именно: Акты № 1 и № 2 о приемке выполненных работ от 14 ноября 2023 г., и справка № 1 о стоимости выполненных работ от 14 ноября 2023 г.

Также, согласно подписанному обоими сторонами Акту сверки взаимных расчетов, подписанного обоими сторонами, на 31 марта 2024 г.. задолженность ООО «Аван» перед ООО «Предприятие Норд», на 31 марта 2024 г., составляет 1 844 352,22 руб.

Однако, на сегодняшний день, Подрядчик не оплатил работы, выполненные по Договору субподряда в размере 1 844 352,22 руб. (Один миллион восемьсот сорок четыре тысячи триста пятьдесят два рубля 22 копеек), согласно Акту сверки взаимных расчетов.

В адрес Ответчика была направлена претензия с требованием в срок до 11 июля 2024 г, оплатить имеющуюся задолженность. Однако, требования Истца остались не исполненными, задолженность не оплачена.

На основании ст. 309,310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона.

В соответствии с п. 2 ст. 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

В соответствии с п. 5 ст. 454 Гражданского кодекса Российской Федерации к отдельным видам договора купли-продажи (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости, продажа предприятия) положения, предусмотренные параграфом 1 гл. 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, применяются, если иное не предусмотрено правилами Гражданского кодекса Российской Федерации об этих видах договоров.

Согласно п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Согласно ст. 332 ГК РФ кредитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом (законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением сторон.

Пунктом 10.6. договора предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров; срок ответа на претензию - 15 (десять) календарных дней с момента получения претензии.

Претензию Истца от 04 июля 2024 г. № 080/24 о выплате задолженности по Договору № Н-041/23 от 29 сентября 2023 г. Ответчик добровольно не исполнил.

В связи с чем истец обратился в суд и просит взыскать с ООО «Аван» в пользу ООО «Предприятие «Норд» денежную сумму в размере 1 844 352,22 руб. (Один миллион восемьсот сорок четыре тысячи триста пятьдесят два рубля 22 копейки) в связи с неисполнением обязательств по оплате выполненных работ по Договору № Н-041/23 от 29 сентября 2023 г. Взыскать с Ответчика ООО «Аван» в пользу Истца ООО «Предприятие «Норд» неустойку в размере 402 068,78 руб. (Четыреста две тысячи шестьдесят восемь рублей 78 копеек).

Поскольку факт ненадлежащего исполнения обязательства ответчиком подтверждается материалами дела, суд считает требование истца обоснованным.

По правилам статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации относятся на ответчика и подлежат взысканию в пользу истца.

Руководствуясь статьями 167-170, 180, 184-185, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  



РЕШИЛ:

исковые требования удовлетворить.

Взыскать с ООО «Аван» в пользу ООО «Предприятие «Норд» 1 844 352,22 руб. в связи с неисполнением обязательств по оплате выполненных работ по договору № Н-041/23 от 29 сентября 2023 года, а также неустойку в размере 402 068,78 руб.

Исполнительный лист выдать после вступления настоящего решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в установленный законом срок.

Настоящий судебный акт выполнен в форме электронного документа, подписан усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и будет направлен лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.



Судья                                                                                             Д.И.Погорелко