Резолютивная часть решения от 18 октября 2017 г. по делу № А63-10816/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А63-10816/2017
г. Ставрополь
18 октября 2017 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Волошиной Л.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем Касавченко Ю.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению

администрации Нефтекумского муниципального района Ставропольского края, г. Нефтекумск, ОГРН 1042600684983, ИНН 2614018878,

к государственному унитарному предприятию Ставропольского края «Ипатовское дорожное ремонтно-строительное управление», г. Ипатово, ОГРН 1022602622646,

ИНН 2608006987,

о взыскании 968 856 руб. 65 коп. неустойки (уточнение исковых требований от 18.10.2017),

с участием представителей истца Крылова Н.А. по доверенности № 3418 от 14.08.2017, Муртазалиевой Р.Ш. по доверенности № 2722 от 13.06.2017, представителя ответчика Ли Н.В. по доверенности № 2/17 от 09.01.2017.

Руководствуясь статьями 49, 110, 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Арбитражный суд Ставропольского края

РЕШИЛ:

уточненные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ипатовское дорожное ремонтно-строительное управление», г. Ипатово,

ОГРН 1022602622646, ИНН 2608006987, в пользу администрации Нефтекумского муни- ципального района Ставропольского края, г. Нефтекумск, ОГРН 1042600684983,

ИНН 2614018878, 968 856 руб. 65 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0121300012716000028-0085922-01 от 19.09.2016.

Взыскать с государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Ипатовское дорожное ремонтно-строительное управление», г. Ипатово,

ОГРН 1022602622646, ИНН 2608006987, в доход федерального бюджета 2 000 руб. государственной пошлины.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Л.Н. Волошина