Резолютивная часть решения от 24 апреля 2017 г. по делу № А76-752/2017

1

Арбитражный суд Челябинской области Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ)

Дело № А76-752/2017
г. Челябинск
25 апреля 2017 года
Судья Арбитражного суда Челябинской области Котляров Н.Е., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Додиной И.В., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества «Ремонтно-строительный комплекс Урала» к открытому акционерному обществу «Магнитогорский металлургический комбинат» о взыскании неустойки, процентов по денежному обязательству на основании ст. 317.1 ГК РФ.

При участии в судебном заседании представителей:

от истца: Златковский А.В., личность установлена по паспорту, действующий на основании доверенности,

от ответчика: Карасева С.Г., личность установлена по паспорту, действующая на основании доверенности.

Руководствуясь ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с открытого акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат», ОГРН 1027402166835, в пользу акционерного общества «Ремонтно-строительный комплекс Урала», ОГРН 1116623009997, неустойку в сумме 374 738 руб. 08 коп., а также судебные расходы в виде государственной пошлины в сумме 6615 руб., уплаченной по платежному поручению 20.12.2016 № 3409.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Возвратить акционерному обществу «Ремонтно-строительный комплекс Урала», ОГРН 1116623009997, излишне уплаченную государственную пошлину в сумме 912 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия (изготовления в полном объеме) путем подачи жалобы через Арбитражный суд Челябинской области.

Судья Н.Е. Котляров