Резолютивная часть решения от 17 июля 2019 г. по делу № А14-24210/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

г. Воронеж «17» июля 2019 г. Дело № А14-24210/2018

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Кострюковой И.В.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску

Общества с ограниченной ответственностью «Россошанское дорожное ремонтно- строительное управление № 1», Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь (ОГРН <***> ИНН <***>)

к Департаменту дорожной деятельности Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>)

о взыскании 21 518 168 руб. 40 коп.

и по встречному иску Департамента дорожной деятельности Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Россошанское дорожное ремонтно- строительное управление № 1», Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь (ОГРН <***> ИНН <***>)

о взыскании 4 733 997 руб., обязании ответчика выполнить работы по приведению дорожной разметки в состояние, соответствующее требованиям действующим нормативным документам и условиям государственного контракта от 11.09.2017 № Ф.2017.393033, подписав дополнительное соглашение к государственному контракту об увеличении гарантийных обязательств на 6 лет

Руководствуясь статьями 167-171 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Требования общества с ограниченной ответственностью «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1», Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь (ОГРН <***> ИНН <***>) к Департаменту дорожной деятельности

Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН 1093668028376 ИНН 3664098214) о взыскании 21 518 168 руб. 40 коп. удовлетворить в части взыскания 21 518 168 руб. 40 коп. задолженности.

Встречный иск Департамента дорожной деятельности Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1», Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь (ОГРН <***> ИНН <***>) о взыскании 4 733 997 руб. неустойки в связи с нарушением срока окончания выполнения работ по государственному контракту от 11.09.2017 № Ф.2017.393033, обязании ответчика выполнить работы по приведению дорожной разметки в состояние, соответствующее требованиям действующим нормативным документам и условиям государственного контракта от 11.09.2017 № Ф.2017.393033, подписав дополнительное соглашение к государственному контракту об увеличении гарантийных обязательств на 6 лет удовлетворить в части взыскания неустойки в размере 473 400 руб., обязании выполнить работы по приведению дорожной разметки в состояние, соответствующее требованиям действующим нормативным документам и условиям государственного контракта от 11.09.2017 № Ф.2017.393033, подписав дополнительное соглашение к государственному контракту об увеличении гарантийных обязательств на 6 лет.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Взыскать с Департамента дорожной деятельности Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1», Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь (ОГРН <***> ИНН <***>) 21 044768 руб. 40 коп. задолженности; 73 000 руб. в возмещение судебных расходов.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1», Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь (ОГРН <***> ИНН <***>) в месячный срок со дня вступления решения в законную силу выполнить работы по приведению дорожной разметки в состояние, соответствующее требованиям действующим нормативным документам и условиям государственного контракта от 11.09.2017 № Ф.2017.393033, подписав с Департаментом дорожной деятельности Воронежской области, г. Воронеж (ОГРН <***> ИНН <***>) дополнительное соглашение к государственному контракту от 11.09.2017 № Ф.2017.393033 об увеличении гарантийных обязательств на 6 лет

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление № 1», Воронежская область, Россошанский район, г. Россошь (ОГРН <***> ИНН <***>) в доход федерального бюджета 52 670 руб. расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия через суд, вынесший судебный акт.

Судья И.В. Кострюкова