Резолютивная часть решения от 20 ноября 2017 г. по делу № А35-2225/2016

93/2017-112875(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
Резолютивная часть решения

Дело № А35-2225/2016
20 ноября 2017 года
г. Курск


Арбитражный суд Курской области в составе судьи Бесединой А.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по иску

Департамента строительства и инвестиционных программ г. Курска к обществу с ограниченной ответственностью «АСТЕК»

о взыскании неустойки в размере 1 040 436 руб. 24 коп., расходов на устранение недостатков работ в размере 433 000 руб. 00 коп.,

третьи лица: МКУ «Управление капитального строительства г. Курска», ООО «Фактор - Проект».

В судебном заседании участвуют представители: от истца: ФИО2 по доверенности 10.01.2017, от ответчика: не явился, извещен надлежащим образом, от МКУ «УКС г. Курска»: ФИО3 по доверенности от 15.10.2015 № 584,

от ООО «Фактор - Проект»: не явился, извещен надлежащим образом.

Руководствуясь статьями 6 - 10, 65, 70, 110, 167-170, 176, 177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АСТЕК» в пользу Департамента строительства и инвестиционных программ г. Курска 1 473 436 руб. 24 коп., в том числе неустойку по муниципальному контракту № 0144300004014000704_154520 от 10.06.2014 за нарушение сроков выполнения работ в размере 98 838 руб. 05 коп.; убытки в размере 433 000 руб., понесенные на устранение недостатков на объекте «Детский спортивный центр МБОУ ДОД ДЮСШ «Картинг» по ул. К. Маркса в г. Курске», допущенных в рамках муниципального контракта № 0144300004014000704_154520 от 10.06.2014; неустойку за нарушение сроков

исполнения гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 0144300004014000704_154520 от 10.06.2014 в размере 24 660 руб. 42 коп.; неустойку за ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту от 10.06.2014 № 0144300004014000704_154520 размере 916 937 руб. 77 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «АСТЕК» в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 27 734 руб. 00 коп.

Настоящее решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Курской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия.

Судья А.Ю. Беседина