Резолютивная часть решения от 22 августа 2024 г. по делу № А28-4509/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102

http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть



Дело № А28-4509/2024
г.ФИО1
22 августа 2024 года
Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Прозоровой Е.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем судебного заседания Четвериковой А.А.,

рассмотрев дело по исковому заявлению

общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 9» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610014, <...>)

к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>, адрес: 610017, ФИО1ская область, ФИО1, ул. Герцена, д.49, пом. 500-512) об уменьшении размера неустойки,

при участии в судебном заседании представителей: истца-Жупановой И.Ю., по доверенности от 08.05.2024,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Уменьшить размер неустойки до 749 697 (семьсот сорок девять тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 00 копеек, удержанной из оплаты выполненных работ по договору № 23-2020/ПР от 02.09.2020.

Взыскать с некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 9» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>)т в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление № 9» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 24 081 (двадцать четыре тысячи восемьдесят один) рубль 00 копеек, уплаченную по платежному поручению № 109 от 05.04.2024.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Кировской области.

Судья Прозорова Е.Ю.