СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 19 декабря 2018 г. по делу № А34-1231/2018

Арбитражный суд Курганской области (АС Курганской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

43/2018-89240(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Климова ул., 62 д., Курган, 640002, http://kurgan.arbitr.ru,

тел. (3522) 46-64-84, факс (3522) 46-38-07

E-mail: info@kurgan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е резолютивная часть

Дело № А34-1231/2018
г. Курган
19 декабря 2018 года
Арбитражный суд Курганской области в составе судьи Желейко Т.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания в письменном виде и с использованием средств аудиозаписи секретарём судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Киселев» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 160 816 руб. 71 коп.,

по встречному исковому заявлению Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Киселев» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

взыскании 168 304 руб.,

третье лицо: Государственное казённое учреждение «Управление капитального строительства Курганской области»,

при участии:

до перерыва, после перерыва: данные в протоколе судебного заседания,

Руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Киселев» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 107 460 руб. 91 коп. неустойки; 3 892 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

Встречное исковое заявление удовлетворить частично.

Взыскать с Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Строительная

компания «Киселев» (ОГРН 1064501181117, ИНН 4501126393): 57 376 руб. 70 коп. неустойки; 2 062 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.

В результате зачёта взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Киселев» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>): 50 084 руб. 21 коп. неустойки; судебные расходы на уплату государственной пошлины в размере 1 830 руб. 00 коп.

Возвратить Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Курганской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 06 руб. 69 коп.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления решения в полном объёме) через Арбитражный суд Курганской области.

Судья Т.Ю. Желейко