СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 5 декабря 2018 г. по делу № А57-3318/2018

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

254/2018-221198(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-3318/2018
город Саратов
05 декабря 2018 года
Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковое заявление Закрытого акционерного общества «Радиан» в части.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Нексен» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Закрытого акционерного общества «Радиан» (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность по договору подряда № НС- 0000020/4856 от 27.06.2017 года в размере 130264 рублей 37 копеек, расходы по оплате государственной пошлины в размере 3103 рублей.

В остальной части в удовлетворении искового заявления Закрытого акционерного общества «Радиан» отказать.

Встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Нексен» удовлетворить в части.

Взыскать с Закрытого акционерного общества «Радиан» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Нексен» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку за просрочку выполнения работ по договору подряда № НС-0000020/4856 от 27.06.2017 года в размере 162370 рублей 38 копеек, убытки в размере 338187 рублей 03 копейки, расходы по оплате государственной пошлины в размере 11767 рублей.

Произвести зачёт первоначальных исковых требований и встречных исковых требований. В результате зачёта первоначальных исковых требований и встречных исковых требований взыскать с Закрытого акционерного общества «Радиан» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Нексен» (ОГРН

1157847311610, ИНН 7811231611) неустойку за просрочку выполнения работ по договору подряда № НС-0000020/4856 от 27.06.2017 года в размере 32106 рублей 01 копейки, убытки в размере 338187 рублей 03 копейки , расходы по оплате государственной пошлины в размере 8664 рублей.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, путем подачи соответствующей жалобы через арбитражный суд первой инстанции.

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1