Резолютивная часть решения от 5 октября 2022 г. по делу № А63-8542/2022

Арбитражный суд Ставропольского края (АС Ставропольского края) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда






АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А63-8542/2022
г. Ставрополь
05 октября 2022 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Кузьминой М.Н., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Репиной А.Н., рассмотрев исковое заявление публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ОГРН 1052600002180, ИНН 2607018122,

к обществу с ограниченной ответственностью «Марс», Краснодарский край, с. Успенское, ОГРН 1042331955060, ИНН 2357005350,

о взыскании неустойки по договору подряда от 26.03.2020 № 22-09/20-164 в размере 41 995 596 руб. 09 коп., расходов по уплате государственной пошлины в размере

200 000 руб.,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:


в удовлетворении ходатайства ООО «Марс» об отложении слушания дела отказать.

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Марс», Краснодарский край, с. Успенское, ОГРН 1042331955060, ИНН 2357005350, в пользу публичного акционерного общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», Изобильненский район, п. Солнечнодольск, ОГРН 1052600002180, ИНН 2607018122, неустойку по договору подряда от 26.03.2020 № 22-09/20-164 в размере 2 367 763 руб. 5 9 коп., в возмещение расходов по уплате государственной пошлины 53286 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по заявлению взыскателя.


Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья М.Н.Кузьмина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 11.11.2021 7:29:16

Кому выдана Кузьмина Маргарита Николаевна



Суд:

АС Ставропольского края (подробнее)

Истцы:

ПАО "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" (подробнее)

Ответчики:

ООО "МарС" (подробнее)

Судьи дела:

Кузьмина М.Н. (судья) (подробнее)