Резолютивная часть решения от 6 марта 2019 г. по делу № А02-2397/2018

32_274144

Арбитражный суд Республики Алтай

649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс)

http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-2397/2018
город Горно-Алтайск
07 марта 2019 года
Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Амургушева С. В., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Алтайская, д. 22, пом. 2, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) к Казенному учреждению Республики Алтай "Управление капитального строительства Республики Алтай" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Чорос-Гуркина, д. 27, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) об обязании заключить дополнительное соглашение к государственному контракту о продлении сроков контракта.

В судебном заседании участвуют представители: от истца – ФИО2, (доверенность № 39 от 09.09.2018).

от ответчика - ФИО3 (доверенность № 1 от 07.05.2018), Булыги С.А. (доверенность № 1от 09.01.2019),

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай" удовлетворить.

Обязать заказчика по Государственному контракту № Ф.2017.37142 от 04.08.2017 Казенное учреждение Республики Алтай "Управление капитального строительства Республики Алтай" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Чорос-Гуркина, д. 27, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) заключить с акционерным обществом "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай" (ОГРН <***>, ИНН <***>, ул. Алтайская, д. 22, пом. 2, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай)

дополнительное соглашение к Государственной контракту № Ф.2017.37142 от 04.08.2017г. на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство объекта «Механическая система оснежения «Горнолыжного комплекса «Манжерок»» о продлении сроков указанного контракта сроком до 01 мая 2019 года.

В случае несогласия настоящее решение может быть обжаловано в месячный срок со дня изготовления полного текста решения в Седьмой арбитражный апелляционный суд с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Алтай.

Судья С.В. Амургушев